建築工程相關法律法規試題

Ⅰ 建築工程法律法規

法律分析：建設工程 法律法規體系是指根據《中華人民共和國立法法》的規定，制定和公布施行的有關建設工程的各項法律、行政法規、地方性法規、自治條例、單行條例、部門規章和地方政府規章的總稱。法律：《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市規劃法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》。行政法規：《建設工程質量管理條例》;《建設工程安全生產管理條例》;《建設工程勘察設計管理條例》;《中華人民共和國土地管理法實施條例》。

法律依據：《中華人民共和國建築法》 第一條 為了加強對建築活動的監督管理，維護建築市場秩序，保證建築工程的質量和安全，促進建築業健康發展，制定本法。

《中華人民共和國建築法》 第二條 在中華人民共和國境內從事建築活動，實施對建築活動的監督管理，應當遵守本法。本法所稱建築活動，是指各類房屋建築及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝活動。

《中華人民共和國勞動合同法》 第一條 為了完善勞動合同制度，明確勞動合同雙方當事人的權利和義務，保護勞動者的合法權益，構建和發展和諧穩定的勞動關系，制定本法。

《中華人民共和國勞動合同法》 第二條 中華人民共和國境內的企業、個體經濟組織、民辦非企業單位等組織（以下稱用人單位）與勞動者建立勞動關系，訂立、履行、變更、解除或者終止勞動合同，適用本法。國家機關、事業單位、社會團體和與其建立勞動關系的勞動者，訂立、履行、變更、解除或者終止勞動合同，依照本法執行。

《建設工程質量管理條例》

第一條 為了加強對建設工程質量的管理，保證建設工程質量，保護人民生命和財產安全，根據《中華人民共和國建築法》，制定本條例。

第二條 凡在中華人民共和國境內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動及實施對建設工程質量監督管理的，必須遵守本條例。本條例所稱建設工程，是指土木工程、建築工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程。

Ⅱ 湖北省建築施工企業三類人員安全培訓法律法規試題題庫

更多試題可以在可可試卷中找到。

知識點一、法律法規 一、單項選擇題（在每小題的 4 個備選答案中，選出 1 個正確答案。錯選、不 選不得分。）

1、法是體現統治階級意志，由國家制定或認可，受（ ）保證實施的行為規則的總稱。 A.國家機器 B.國家強制力 C.公民 D.社會輿論 正確答案： B

2、我國社會主義法的本質在於它的階級本性，即它是工人階級領導下的（ ）共同意志的 體現。 A.全體工商業者 B.工人和農民 C.國內外華人 D.全國人民 正確答案： D

3、法的作用，又稱法的功能，泛指法對個人以及社會發生影響的體現，包含（ ）和法的 社會作用兩方面內容。 A.法的調節作用 B.法的人文作用 C.法的學術作用 D.法的規范作用 正確答案： D

4、憲法是由（ ）制定和修改的居於最高的、核心的地位的根本大法。 A.最高國家行政機關 B.最高國家司法機關 C.國務院 D.最高國家權力機關 正確答案： D

5、狹義的法律，是指（ ）按照法定程序制定的規范性文件，是行政法規、地方性法規、 行政規章的立法依據或者基礎。 A.全國人民代表大會及其常務委員會 B.縣級以上人民代表大會及其常務委員會 C.國務院 D.縣級以上人民政府 正確答案： A 3

6、法律關系是指法律規范在調整人們行為過程中形成的（ ）關系，是社會關系的一種形 式。 A.債權債務 B.職責、權利 C.權利義務 D.民事、經濟 正確答案： C

7、法律責任，又稱違法責任，是指法律關系主體由於其（ ），按照法律、法規規定必須承 擔的消極法律後果。 A.存在違法意識 B.行為違法 C.行為違紀 D.行為不道德 正確答案： B

8、刑事責任是指法律關系主體違反（ ），所應承擔的應當給予刑罰制裁的法律責任。 A.行政法規定 B.憲法規定 C.違反民法規定 D.國家刑事法律規范 正確答案： D

9、行政相對人是指負有遵守行政法義務的（ ）。 A.行政機關的工作人員 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人 正確答案： D

10、法律責任的免除，也稱免責，是指法律責任由於（ ）被部分或全部地免除。 A.法律修訂 B.出現法定條件 C.責任人請求 D.行政領導批復 正確答案： B

Ⅲ 建築工程法規案例分析題

我想法院會按規章制度來處理。

Ⅳ 二級建造師《建設工程法規及相關知識》考試內容

【導讀】二級建造師考試科目《建設工程法規及相關知識》考試內容大家都了解了嗎?今天就帶領大家一起來看看二級建造師《建設工程法規及相關知識》考試內容以及新增的知識點。正在備考的小夥伴趕緊來圍觀吧。

以上就是小編為大家帶來的「二級建造師《建設工程法規及相關知識》考試內容」，這一科目的知識點多，而且很雜，大部分都是需要進行記憶的內容。所以備考的小夥伴們看書前兩遍重理解，之後要在理解的基礎上進行記憶。如果各位還想了解其它關於二級建造師備考技巧的相關信息。關注小編及時推送。

Ⅳ 二建，建設工程法律知識考些什麼題型

二建即二級建造師是指經過考試後取得國家或者省級部門頒發的回一種資格證書，比答一級建造師低一個等級。
《建設工程法規及相關知識》、《建設工程施工管理》、和《專業工程管理與實務》三個科目。
建築工程、水利水電工程、公路工程、市政公用工程、礦業工程和機電工程六個專業。
考試時間分為三場
科目名稱 考試時間 題型題量 滿分
建設工程法規及相關知識 2小時 單選60個，多選20個 100
建設工程施工管理 3小時 單選70個，多選25個 120
專業工程管理與實務 3小時 單選20個，多選10個，案例分析4個(其中案例題80分) 120

考試時間：
考試定於5月24日至25日舉行，具體時間和科目為：
5月24日 上午：9:00-12:00 建設工程施工管理
下午：2:00-4:00 建設工程法規及相關知識
5月25日 上午：9:00-12:00 專業工程管理與實務

Ⅵ 建築方面的法律法規

1、中華人民共和國建築法
2、中華人民共和國招投標法
3、建築智能化系統工程設內計和系統集成容專項資質管理暫行辦法
4、商品住宅性能認定管理辦法
5、建設工程勘察和設計單位資質管理規定
6、建設工程質量管理辦法
7、建設工程質量管理條例
8、建築裝飾裝修管理規定
9、建設工程施工分包管理辦法
10、工程建設施工招標投標管理辦法
11、建設工程勘察設計市場管理規定
12、建設工程設備監理管理暫行規定
13、建設行政處罰程序暫行規定
14、民用建築節能管理規定
15、建築工程施工圖設計文件審查暫行辦法

Ⅶ 一級建造師建設工程法規及相關知識題庫哪有下載

看到你的問題是建設工程法規及相關知識考試方面的，承諾的分也多，一時手癢，就進來復制粘貼幾題，都是我在攻關學習網下載的，題多，這里也放不下，你直接去下就是了。

建設工程法規及相關知識考試真題題目一：
1.《工程建設項目招標范圍和規模標准規定》屬於（）。
A.行政法規
B.一般法律
C.司法解釋
D.部門規章
建設工程法規及相關知識考試真題【答案】D
建設工程法規及相關知識考試真題【解析】
部門規章規定的事項應當屬於執行法律或者國務院的行政法規、決定、命令的事項，其名稱可以是「規定」、「辦法」和「實施細則等。《房屋建築和市政基礎設施工程質量監督管理規定》、《房屋建築和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理辦法》、《市政公用設施抗災設防管理規定》，發改委發布的《招標公告發布暫行辦法》、《工程建設項目招標范圍和規模標准規定》等都屬於部門規章。

建設工程法規及相關知識考試真題題目二：
2.某賓館發生火災，鄰近的單位主動組織人員滅火，這一行為使賓館減少了10萬元的損失，而該單位卻因此損失1萬元。下列表述正確的是（）。
A.賓館與單位之間產生了不當得利之債
B.賓館與單位之間產生了無因管理之債
C.賓館與單位之間產生合同之債
D.該單位有權要求賓館支付5萬元賠償金
建設工程法規及相關知識考試真題【答案】B
建設工程法規及相關知識考試真題【解析】
無因管理是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委託，自覺為他人管理事務或提供服務。無因管理在管理人員或服務人員與受益人之間形成了債的關系，即無因管理之債。本題中，賓館的鄰近單位並沒有滅火的義務，為了賓館的利益主動組織人員滅火，屬於無因管理。該單位因為主動組織人員幫助賓館滅火，損失的1萬元是賓館與單位之間的無因管理之債。

建設工程法規及相關知識考試真題題目三：
3.根據《專利法》，對產品的形狀、架構或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案稱為（）。
A.發明
B.實用新型
C.外觀設計
D.設計方案
建設工程法規及相關知識考試真題【答案】B
建設工程法規及相關知識考試真題【解析】
我國《專利法》保護的是發明創造專利權，並規定發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明是指產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。

題也給了，下載的地方也說了，應該解決你的問題了，去了確認有幫助的話，辛苦回來採納給下分，謝謝！

Ⅷ 建築工程法律法規 電腦答題

我知道的幾個軟體有魔考大師 百川 萬題庫

我用過百川 感覺還不錯

Ⅸ 請問誰有2005年一級建造師建設工程法規及相關知識真題的答案(43題-100題)，請提供，謝謝！

43、某工程項目建設單位於2004年2 月1日發布招標公告，2004
年 3 月 1 日發售招標文件，招標單位甲在招標文件規定的投標截
止日2004年 4 月1日前遞交了投標文件。經過開標、評標後，建
設單位於 2004 年 4 月 30 日向甲發出中標通知書。雙方於 2004
年 5 月 20 日簽訂了施工合同。則甲受到要約條件約束的時間是
（ ） 。
A 2004年 3 月1日-2004 年4月 1日
B 2004年 4 月1日-2004 年4月30日
C 2004年 3 月1日-2004 年4月30日
D 2004年 4 月30日-2004 年5月20日
【答案】B
【解析】本題水平很高，設問很巧妙。考核招投標過程中，招標
公告屬於要約邀請；招標文件，通說也認為屬於要約邀請；投標
是要約；中標是承諾。
根據《合同法》的規定：要約到達受約人時生效，即要約人自即
日起受要約的約束。但投標作為要約行為，在投標截止日前可以
補充、修改、撤回，因此其「到達」不是指招標人收到投標文件之日，而是指投標截止之日。
其次，中標通知是承諾行為。但該承諾與普通的承諾也略有區別。
一般，承諾到達要約人時生效，但對中標通知書，是「發出」時
就生效。
因此對於本題：甲受到要約條件約束的時間是 2004 年 4月1日
-2004年4 月30日。
本題不難，但如果把D改成「2004年4 月 1日—5月20 日」就會
變的很有迷惑性。因此需要細心掌握。

44、在施工招標文件規定的投標截止日前，投標單位遞交了投標
文件和投標保證金，說明該（ ）
A 要約可以撤回 B承諾不能撤回
C要約是法律行為 D承諾是法律行為
【答案】A或 C
【解析】本題有些勉強。投標是要約，這個沒有爭議。因此選項
只可能是 A 或 C。但接下來就難了，兩句話都表述正確，哪一項
更符合題意？
問題在於，命題人並沒有充分表達出他的題意。
如果你認為題目強調了是「截止日前」 ，那麼在投標截止日前，投
標文件和投標保證金可以撤回，顯然，應選A；
如果你認為題目特意強調了「投標保證金」 ，那麼這意味著（1）
要約一經生效就不能隨意撤消（2）要約一經被承諾，要約人就受
到該意思表示的約束，否則將承擔締約過失責任（被沒收投標保
證金） 。這樣，就能充分說明要約是一種法律行為，應選C。
所以，這個題很難選並不是因為法律關系很復雜，而是因為題意
本身含糊。

45、某建設單位與甲公司簽訂了一份施工合同，約定有甲公司為
其承建某工程。甲公司又與乙公司簽訂了一份施工合同，約定由
乙公司承建該工程的主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為
（ ）
A 轉包合同，合同有效 B轉包合同 ，合同無效
C分包合同，合同有效 D分包合同，合同無效
【答案】D
【解析】甲公司與乙公司簽訂的合同為分包合同 ，但屬於違法分
包。因為根據《建築法》 、 《建設工程質量管理條例》等法律法規
的規定，建設工程的主體部分必須由承包商施工，不得分包。因
此，該合同因違法而無效。

46、甲、乙於 4 月 1 日簽訂一份施工合同。合同履行過程中，雙
方於 5 月 1 日發生爭議， ，甲於 5 月 20 日單方要求解除合同。乙
遂向法院提起訴訟，法院於6 月30日判定該合同無效。則該合同
自（ ）無效。
A 4月1日 B 5月1日 C 5 月20日 D 6 月30日
【答案】A
【解析】合同無效，自始就沒有法律約束力，即自簽訂之日起就
無效。

47、甲公司運送一批建築材料給乙公司，甲公司的法定代表人李
某委託汽車運輸公司運輸。汽車運輸公司安排本公司司機劉某運
送。在運輸過程中，因劉某的過失發生交通事故，致使建築材料
受損。乙公司因未能及時收到建築材料而受到損失，則乙公司應
向（ ）要求賠償損失。
A 甲公司 B 李某 C劉某 D汽車運輸公司
【答案】A
【解析】本題考核合同相對性原理。合同相對性原理每年考一到
兩題。
《合同法》規定，合同當事人在履行合同中不論其主觀上是否
有過錯，即主觀上有無故意或過失，只要造成違約的事實，均應
承擔違約責任。 《合同法》還規定，當事人一方因第三方的原因造
成違約的，應向對方承擔責任。
因此，本題中的賠償要求只能按合同關系來進行，乙公司應向
甲公司要求賠償損失；甲公司追究汽車運輸公司的責任。

48、建設工程施工合同履行時，若部分工程價款約定不明，則應
按照（ ）履行。
A 訂立合同時承包人所在地的市場價格
B訂立合同時工程所在地的市場價格
C履行合同時工程所在地的市場價格
D履行合同工程造價管理部門發布的價格
【答案】B
【解析】本題犯了和 04 年第 88 題一樣的錯誤。請參考該題的解
析。

49、某電梯采購合同中約定，甲方向乙方訂購 5 部電梯，約定由
乙直接將其中 2 部電梯交付給丙，但乙一直未向丙交付電梯。則
該合同中應由（ ）承擔違約責任。
A 甲向丙 B 乙向丙 C乙向甲 D丙向甲
【答案】C
【解析】考核合同相對性原理。合同相對性原理是每年必考一到
兩題的點，可以簡單表述為：追究違約責任要有「約」可違。任
何情況，不用想太多，只要找准誰和誰存在有效合同關系就可以
了。
本題屬於《合同法》規定的「由債務人向第三人履行債務」
的情況（代為受領） 。
當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三
人履行債務或者履行債務不符合規定，應當向債權人承擔違約責
任。
50、 施工單位因為違反施工合同而支付違約金後，建設單位仍要
求其繼續履行合同，則施工單位應（ ） 。
A 拒絕履行 B繼續履行
C緩期履行 D要求對方支付一定費用後履行
【答案】B
【解析】本題考核違約責任的相互適用。根據《合同法》的規定，
違約當事人不論是否已經承擔賠償損失或者違約金的責任，都必
須根據對方的要求，並在自己能夠履行的條件下，對原合同未履
行部分繼續按照要求履行。
可見，賠償損失與繼續履行、違約金與繼續履行可以同時適
用；但賠償損失和違約金不能同時適用。

51、張某是某施工單位的材料采購員，一直代理本單位是與甲建
材公司的材料采購業務。後張某被單位開除，但甲公司並不知情。
張某用蓋有原單位公章的空白合同書與甲公司簽訂材料采購合
同，則該合同為（ ）合同
A 效力待定 B 無效 C可撤銷 D有效
【答案】D
【解析】考核表見代理。 「表見代理」是指善意相對人通過「被代
理人」的行為足以相信無權代理人具有代理權的「代理」 。基於此
信賴，該代理行為有效。
善意第三人與無權代理人訂立的合同，其後果由「被代理人」
承擔。如：采購員拿著蓋有單位公章的空白合同文本，超越授權
范圍與其他單位訂立的合同。
本題中，甲公司並無過錯，屬於善意第三人。

52、甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙
公司。依據我國《合同法》的規定，乙公司與丙公司的塔吊買賣
合同屬於（ ）合同。
A無效 B可撤銷 C效力待定 D 可變更
【答案】C
【解析】考核無處分權人處分他人財產的合同效力。

53、施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。
在雙方就變更內容協商期間，合同應（ ）履行。
A 中止 B終止 C繼續 D 對要求變更的部分中止
【答案】C
【解析】當事人協商一致，可以變更合同。在協商期間，還未發
生變更的效力，雙方必須按原合同繼續履行。
本題不難，但注意如果將來將題目改為案例題，可能會有相
當迷惑性。例如：
施工合同履行過程中，建設單位書面通知施工單位即將修改
原設計圖紙，但未就現場施工安排作出任何指示。則在等待設計
變更通知期間，施工單位應（B）
A 中止施工 B 繼續施工 C 對要求變更的部位中止施工 D 對未
變更部位繼續施工
選B是有法律依據的，選ACD 符合道德良心，但沒有法律依
據。分析如下：如果建設單位在指令中明確提出停工，施工單位
接受，則形成合同變更；其次，施工單位也可以主動詢問或提出
工期索賠，如果建設單位拒絕回答，則施工單位應始終按合同約
定履行，否則將構成違約行為。

54、甲、乙簽訂房屋買賣合同，甲為出賣人，乙為買受人。隨後
甲將合同中的全部權利轉讓給丙，則此合同轉讓屬於（ ）轉讓
A 主體 B 標的 C權利 D義務
【答案】C
【解析】這屬於《合同法》規定的「債權（權利）轉讓」的情況。
債權轉讓是指合同債權人通過協議將其債權全部或部分轉讓給第
三人的行為。

55、甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費用為80 萬元，甲
方向乙方支付16萬元定金。合同訂立後，甲方實際向乙方支付了
12萬元定金，乙收取定金後拒不履行合同，則甲可以要求乙返還
（ ）萬元
A 12 B24 C16 D32
【答案】B
【解析】定金合同是實踐合同，定金合同自實際交付定金時成立。
從這一規定出發，希望大家理解：除非主合同中明確： 「本合同自
交付定金時生效」 （成約定金） ，否則甲不論付不付定金，付多少
定金，都不是違約行為。而乙拒不履行合同，應當承擔違約責任，
雙倍返還定金。

56、王某與某信用社簽訂一份貸款合同，信用社要求王某提供保
證人。依照我國《擔保法》規定，下列主體可以作為保證人的是
（ ）
A 某大學教授 B某企業財務科
C某公立小學 D某街道辦事處
【答案】A
【解析】保證人是指具有代為清償能力的單位或個人。國家機關；
學校、幼兒園、醫院等公益事業單位、社會團體；企業職能部門
不可以擔任保證人。企業分支機構：有法人授權時可以做保證人，
否則，保證無效。

57、某建設單位與某監理公司簽訂一份監理合同，在合同履行中，
雙方發生爭議而訴訟至法院。法院應根據《合同法》分則中關於
（ ）合同的相關規定處理此案。
A 行紀 B技術服務 C委託 D居間
【答案】C
【解析】監理合同具備委託合同的基本特徵，屬於委託合同。

58、甲、乙合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席
仲裁員由甲乙共同選定。仲裁庭合議時產生了兩種不同意見，仲
裁庭應當（）作出裁決
A按多數仲裁員的意見 B 按首席仲裁員的意見
C提請仲裁委員會 D 提請仲裁委員會主任
【答案】A
【解析】裁決應當按照多數仲裁員的意見作出的。仲裁庭不能形
成多數意見時，裁決應當按照首席仲裁員的意見作出。注意兩者
之間的邏輯聯系。

59、甲、乙因工程質量糾紛訴至法院。甲若申請工程質量鑒定，
申請時間應當為（ ） 。
A 一審法院庭審辯論期間 B一審法院判決前
C舉證期限內 D二審法院開庭前
【答案】C
【解析】當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。對需要鑒定
的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當
理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材
料，致使對案件糾紛的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當
對該事實承擔舉證不能的法律後果。

60、甲訴乙施工合同糾紛一案經某一市區法院一審終結，判決乙
支付工程款及利益。一不服，向該市中級法院提出上訴，二審法
院駁回乙的訴訟請求。乙的住所地在該市二區，但在該區沒有財
產可以提供執行，而在該市三區存有50萬元的鋼材。則甲應當向
該市（ ）法院申請強制執行。
A 一區 B 中級 C二區 D 三區
【答案】A
【解析】人民法院作出生效的法律文書，由一審法院執行。也即
無論是一審法院作出的，還是二審法院作出的生效的法律文書，
均由一審法院執行。其他有強制執行力的文書，由被執行人住所
地或被執行財產所在地法院執行。

61、甲市的A 公司與乙市的B公司在丙市簽訂施工合同，該工程
位於丁市。雙方在合同履行中發生爭議，則對此案有管轄權的法
院是（ ）市人民法院。
A甲 B乙 C 丙 D 丁
【答案】被告住所地或合同履行地
【解析】原來教材寫錯，所以題目跟著出錯。施工合同糾紛案件，
適用協議管轄；不適用專屬管轄。

62、甲與乙簽訂施工合同，合同約定「本合同發生爭議由仲裁委
員會裁決」 ，後雙方對仲裁委員會的選擇未達成一致意見，則該仲
裁協議（ ） 。
A無效 B 有效 C 效力待定 D 可撤消
【答案】A
【解析】 〈仲裁法〉規定，在仲裁協議中，當事人對仲裁事項或仲
裁委員會沒有約定或約定不明確，當事人又達不成補充協議的，
仲裁協議無效。

63、甲、乙因工程質量糾紛，乙申請仲裁委員會仲裁，仲裁庭裁
決駁回乙方請求，乙方認為仲裁庭的某仲裁員處理此案時有受賄
行為，乙方可以（ ）
A 向上級仲裁委員會申訴 B向人民法院起訴
C請求法院撤銷仲裁裁決 D向市人大常委會申訴
【答案】C
【解析】根據《仲裁法》的規定，當事人由證據證明裁決有下列
情形之一的，可以向仲裁委員會所在的中級人民法院申請撤銷仲
裁裁決：
（1） 沒有仲裁協議的；
（2） 裁決的事項不屬於仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權
仲裁的；
（3） 仲裁庭的組成或者仲裁程序違法的
（4） 裁決所依據的證據是偽造的；
（5） 對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的。

64、王某騎自行車路過一個廣場，掉進一個沒有設置明顯標志且
未採取安全措施的基坑中，造成腿部受傷，花去醫療費用 2000
元。王某多次找該項目的建設單位、施工單位索賠，雙方互相推
諉。承擔該責任的主體應是（ ） 。
A 建設單位 B施工單位
C王某與建設單位 D 王某與施工單位
【答案】B
【解析】考核地面施工緻人損害責任。在公共場所、道旁或者通
道上挖坑、修繕安裝地下設施，沒有設置明顯標志和採取安全措
施造成他人損害的，施工人應當承擔民事責任。

65某施工單位未按規定對商品混凝土進行檢驗，後由於商品混凝
土不合格致使工程被迫炸毀。則施工單位可能承受的不利法律後
果包括（ ） 。
A罰款但不影響企業資質，並不承擔賠償責任
B罰款且影響企業資質，但不承擔賠償責任
C罰款且影響企業資質，並承擔賠償責任
D罰款但不影響企業資質，需承擔賠償責任 【答案】C
【解析】根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工單位未檢
驗建築材料安全性能的，責令改正，罰款 10-20 萬元；情節嚴重
的，降低資質等級或吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償
責任。

66某項目在施工中，項目經理和監理工程師監督管理不到位，施
工人員沒有按規定操作，致使磚塊墜落砸傷現場外的行人趙某。
對趙某承擔賠償責任的應當是（ ）
A施工人員 B項目經理
C監理工程師 D施工單位
【答案】D
【解析】本題超綱，考核的是危險作業致人損害責任。這個點在
民法中與地面施工緻人損害、建築物及地上物致人損害同樣的都
非常重要，因此雖然教材遺漏了沒寫，也希望大家盡量掌握：
從事高空 、高壓 、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸
工具等對周圍環境有高度危險的作業造成他人損害的，應當承擔
民事責任；如果能夠證明損害是由受害人故意造成的，不承擔民
事責任。

67某項目在施工過程中發生火災，鄰近的甲單位主動組織人員滅
火，這一行為減少施工單位的損失 10 萬元，甲單位因此損失 1
萬元。以下表述正確的是甲單位（ ） 。
A只能自行承擔這一損失 B可以要求施工單位支付4.5
萬元
C 有權要求施工單位支付 1 萬元 D 應當要求施工單位支付 5
萬元
【答案】C
【解析】本題答題依據不明。但可以依照無因管理的思路回答本
題： 受益人施工單位有義務承擔管理人甲單位的合理的管理費用+
直接損失。本案中未提及甲單位在管理過程中的支出，可以推定
為0，直接損失為1萬元，因此，選C。

68. 施工單位在某項目中偷工減料，造成建設工程不符合規定的
標准，給建設單位造成損失，建設行政主管部門不能對該施工單
位實施的制裁是（ ）
A責令改正 B責令賠償損失
C責令停業整頓 D降低資質等級
【答案】B
【解析】 本題相關考點已經刪除， 但仍可以推斷出應選B。 因為A、
C、D屬於行政處罰，賠償損失則屬於民事責任，不屬於行政責任。
行政機關不應介入民間經濟糾紛，所以也不存在「責令賠償損失」
這一行政處罰。

69某施工單位的現場勞動安全設施不符合國家規定，監理工程師
提出後，項目經理仍不採取措施。因而發生重大傷亡事故，則項
目經理承擔的刑事責任有（ ） 。
A拘留 B吊銷資格證書
C 有期徒刑或者拘役 D 有期徒刑並處拘役、罰
金
【答案】C
【解析】拘留和吊銷資格證書屬於行政處罰，行政責任；所以A、
B不選。
有期徒刑和拘役都屬於主刑，罰金屬於附加刑。同一罪犯不能
同時適用兩種主刑，可以在承擔一種主刑的同時承擔附加刑。因
此D不選。

70、在項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任必須以主
觀上有過錯為前提的是（ ）
A項目經理采購材料設備 B項目經理組織施工
C 建設單位支付工程款 D 項目經理為采購材料而進
行的談判

Ⅹ 2011二級建造師法規真題

2011年二級建造師《建設工程法規》
單選
1.取得建造師資格證書並經（）後，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。
A、登記 B、注冊 C、備案 D、所在單位考核合格
2、行政法規的的制定主體是（C）
A、全國人民代表大會 B 、全國人民代表大會常務委員會
C、國務院 D、最高人民法院
3、訂立合同的兩個公司合並，使其之間既存的債權債務歸於消滅，這種事實是債權債務的（C）
A、抵消 B、提存
C、混同 D、免除
4、甲公司租用乙公司腳手架，合同約定每月底支付當月租金，但甲公司到期後拒付，乙公司的訴訟時效期間應從應付之日起算（A）年
A、1 B、2
C、4 D 20
5、根據《物權法》不適合用於質押財產的是(C)
A、匯票 B倉單
C建設用地 D應收賬款
6、下列行為中，不必將建築物及其佔有范圍內的建設用地使用權一並處分的是 D
A 轉讓 B、抵押
C出資入股 D投保火災險
7、某建設工程施工合同約定，合同工期為18各月，合同價款為2000萬元，根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少到位資金為（C）萬元。
A、100 B、200
C、600 D、1000
8、關於建築工程發承包制度的說法，正確的是（D）
A總承包合同可以採用書面形式或口頭形式
B發包人可以將一個單位工程的主題分解成若幹部分發包
C建築工程只能招標發包，不能直接發包
D、國家提倡對建築工程實行總承包
9、下列建設工程分包的說法中，屬於承包人合法分包的是（A）
A未經建設單位許可將承包工程中的勞務進行分包
B將專業工程分包給不具備資質的承包人
C將勞務作業分包給不具備資質的承包人
10、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確的是（B）
A該聯合體成員甲公司又以自己單位名義單獨對該項目進行投標
B該聯合體成員簽訂共同投標協議
C該聯合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯合體對該項目進行投標
D甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯合體投標的牽頭人
11、通過招投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為 B
A評標價 B投標報價
C招標控制價 D標底
12、經評標委員會組建過程中，下列做法符合規定的是（A）
A評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密
B評標委員會七個成員中，招標人的代表有三名
C項目評標專家從招標代理機構的專家庫內的專家名單中隨機抽取
D評標委員會成員由三人組成
13、經評標，甲被推薦為第一中標人，但在中標通知書發出之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知，關於甲的行為的正確說法是：C
A屬於在投標有效期內撤回投標文件
B屬於放棄中標
C甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標
D甲可向招標人申請退還部分投標保證金
14、關於生產經營單位安全生產保障的說法，正確的是（A）
A生產經營單位必須參加工傷社會保險，為職工繳納相關費用
B建設工程實行工程總承包的，由建設單位對施工單位的安全生產負總責任
C建設項目安全設施的使用單位應當對安全設計負責
D某單位易燃易爆品存放地點與員工宿舍在同一建築物內
15、生產經營單位的主要負責人因未履行安全生產管理職責，導致發生生產安全事故被判有期徒刑的，根據我國安全生產的規定，自刑期執行完畢之日起（C）
A 2年內不得擔任本施工企業的中層管理人員
B 3年內不得擔任監理單位的主要負責人
C 5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人
D 終身不得擔任任何施工企業的主要負責人
16、生產經營單位發生生產安全事故後，事故現場施工人員必須立即報告（A）
A本企業負責人
B當地安全生產監督管理部門
C縣級以上地方人民政府
D省級（含自治州、直轄市）安全生產監督管理部門
17、某幕牆專業分包工程施工過程中，發生了一起安全事故，造成2人死亡，根據《建設工程安全生產管理條例》，此次事故應由（B）上報有關主管部門
A幕牆分包企業 B施工總承包企業 C監理單位 D 建設單位
18、根據國務院《特種設備安全保障條例》從事施工起重機械定期檢驗的檢驗機構，應由（D）批准
A縣級以上人民政府
B省級政府特種設備安全監督部門
C國務院
D 國務院特種設備安全監督部門
19、房地產公司甲的下列做法中，符合安全生產法律規定的是（D）
A要求施工企業購買其制定的不合格消防器材
B 申請施工許可證時無需提供保障工程安全施工措施的資料
C 甲向施工企業提供的地下工程資料不準確
D甲在拆除工程施工15日前將相關資料報送有關部門
20、關於建設單位安全責任的說法，正確的是 D
A 建設單位對根據自身情況提出低於強制性規定的要求
B 建設單位有權……
C建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業
D建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建築物的相關資料
21、根據建設工程安全生產管理條例，關於意外傷害保險的說法，正確的是（C）
A 意外傷害保險屬於非強制險
B 保險由建設單位辦理
C 實行施工總承包的，由施工總承包企業支付保險費
D 保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止
22、基坑支護工程專項施工方案須經（D）簽字後實施
A 施工企業項目經理和現場監理工程師
B 施工企業負責人和建設單位負責人
C 建設單位負責人和總監理工程師
D 施工企業技術負責人和總監理工程師
23、企業安全生產許可證辦理延期的時間為有效期滿前（C）個月
A 1 B2
C 3 D 6
24、根據建設工程質量管理條例對涉及（B）的裝修工程，建設單位應委託原設計單位或具有相應資質的設計單位提出涉及方案
A 增加工程內部裝飾 B 建築主體和承重結構變動
C 增加工程造價總額 D 改變建築工程
25、建設工程施工總承包企業將裝也工程分包，關於工程質量責任承擔的說法正確的是（C）
A 分包工程質量由分包企業負總責
B 分包工程質量由分包企業單獨承擔責任
C 總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任
D 分包企業接受總承包企業的質量管理，可不承擔責任
26、因設計原因導致的質量缺陷，在工程保修期內的正確說法是（B）
A 施工企業不僅要負責，還要承擔保修費用
B 施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向建設單位索賠
C施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向設計單位索賠
D 施工企業不負責任保修，由建設單位自行承擔維修
27、必須經總監理工程師簽字的工作是（D）
A 開工前的放線定位 B 分項工程驗收
C 下一步工序 D 建設工程竣工驗收
28、某施工企業采購在供應商處購買的水泥標號明顯低於包裝上的標注標號，使施工企業遭受了損失，關於施工企業提出的索賠要求（D）
A 只能由生產廠家承擔 B 只能由供應商承擔
C 只能施工企業自行承擔 D 可向生產廠商
29、需要進行消防設計的建設工程項目，應由建設單位講有關資料向（A）報告
A 公安消防 B 建設工程安全監督機構
C 建設行政主管部門 D 上級主管部門
30、下列爭議中屬於勞動爭議的是（D）
A企業職工沈某與某地方勞動保障行政部門工傷認定的爭議
B 公司股東李某因股息分配產生的爭議
C 王某與社會保險機構因退休費用產生的爭議
D 進城務工的黃某與勞務分包公司因工資報酬產生的爭議
31、勞務派遣單位與被派遣者的勞動合同最低應為（C）年
A 6個月 B 1年
C 2年 D 5年
32、勞動合同僅約定試用期的，按勞動合同法的固定，該處理結果為（A）
A 該使用期為勞動合同期限
B按無效勞動合同處理
C 按無固定器限合同處理
D 按完成一定工作任務為期限的合同處理
33、用人單位與勞動者約定以一定工作任務為期限的合同為（C）
A 固定期限 B無固定期限
C 以完成一定任務為期限 D 短期
34、下列法律責任中，屬於民事責任承擔方式的是（C）
A 警告 B 罰款
C 支付違約金 D 沒收財產
35、下列合同中，受合同法調整的是（C）
A 婚姻 B 收養
C 買賣 D 行政
36、在合同法中，要約生效的時間是（B）
A 要約人發出要約時 B 要約達到受要約人時
C 受要約人作出承諾時 D 受要約人承諾到達時
37、在建設工程招標程序中，投標的法律性質是（A）
A 要約 B 要約邀請
C 反要約 D承諾
38、受要約人超過承諾期限發出的承諾，若要約人未作出認可該承諾的通知，則該承諾視為（D）
A 承諾超時 B 承諾延誤
C 新承諾 D新要約
39、下列合同中，以下情形屬於無效合同的是（C）
A 當事人無履約能力 B 當事人對合同有重大誤解
C 違反法律法規的強制性規定D違法法定的形式
40、關於可撤銷合同中，撤銷權自債權人知道或應該知道撤銷事由之日起D）內有效
A 1個月 B 3個月
C 6個月 D 1年
41、關於待定合同的說法，正確的是（B）
A 善意相對人不享有撤銷的權利 B 效力待定合同的相對人有催告權
C 待定合同是生效合同 D 待定合同是無效合同
42、甲欠乙50萬元工程款，乙欠丙20萬元貸款，因乙怠於行使到期債權，又不能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是（B）
A 丙不能以自己名義起訴甲 B 丙起訴甲是在行使代位權
C 丙起訴甲以50萬元為限 D 丙的起訴費用由自己支付
43、下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是（D）
A 受讓人明知債務人以不合理低價轉讓財產
B 債務人放棄到期的債權
C 債務人將巨額財產贈與他人
D 債務人出售其全部財產
44、甲乙簽訂了建築材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才能變更的情形是（D）
A 甲公司名詞變更 B 乙公司的法人代表變更
C 合同簽約人變更 D 買賣數量變更
45、某項目設計費為100萬，合同約定違約金為15%，發包方支付了15萬定金後，設計方未開展設計工作，導致發包方損失12萬，發包方最多可獲得的賠償是（C）萬
A 24 B 27
C 30 D 42
46、關於擔保的說法，正確的是（D）
A
B
C
D以匯票作為抵押財產的，自憑證交付之日起生效
47、某建設單位出具的銀行保函中，保證人為（B）
A 監理單位 B 銀行
C 建設單位 D 施工企業
48、定金合同以（C）之時生效
A 當事人簽字 B 合同備案
C 定金實際交付 D 主合同成立
49、王某在施工工地工作時，不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與僱主達成協議，僱主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利，這種調解方式為（D）
A 行政調解 B 法院調解
C 仲裁調解 D 人民調節
50、一裁定終局體現了仲裁的（D）特點
A 專業性 B 自願性
C 獨立性 D 快捷性
51、仲裁的保密性特點體現在他（C）為原則
A 不開庭審理 B 不允許代理人參加
C 不公開審理 D 不允許證人參加
52、在法院的主持下，甲乙雙方達成了調節協議，法院製作了調解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應（B）
A 留存。。 B 強制執行
C徑行判決
53、甲地注冊的建設單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規定：若發生爭議，向丙地法院起訴。則該合同爭議解決地的原則為（C）
A 原告所在地 B 被告所在地
C 合同簽定地 D 合同施行地
54、在民事訴訟中，「一般授權」所行使的訴訟權利為（D）
A 代為 。。。。 B 進行和解
C 。。。。。。 D 法庭辯論
55、對人民法院做出的一審民事判決不滿，上訴期限為判決書送達之日起（D）日
A 5 B 。。
C 10 D 15天
56、仲裁機構做出的仲裁書生效後，一方不執行的，另一方可向（A）申請強制執行
A人民法院 B 司法行政機關
C 仲裁機構 D 公安機關
57、關於仲裁調解的說法，正確的是（C）
A 仲裁庭必須先進行調解
B調解不成不能做出。。書
C仲裁調解書與仲裁書具有同等法律效力
D 。。。
58、仲裁過程，申請人甲與被申請人乙雙方自行和解，下列符合我國法律規定的是：D
A 甲與乙不能自行進行和解
B 甲乙達成和解不能撤回仲裁申請
C 甲撤回仲裁申請後又反悔，不得以同一事項申請仲裁
D 甲乙。。。。。
59、甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張，乙、丙認為應該支持被申請人的主張，則下列正確的是（A）
A 應按乙、丙的意見做出仲裁書
B 應該按甲的意見做出仲裁書
C 甲、乙、丙各自的意見全部列出交由仲裁委員會做出決定
D 按照甲的意見做出仲裁書，仲裁書中如實記錄乙、丙的意見
60、施工企業認為（D）。。其合法機構，可以申請行政復議。
A 建設單位違約的行為 B 總監理工程師的停工決定
C 上級企業的處理決定 D 行政機關的罰款
二、多項選擇題（共20題，每題2分，每題的選擇中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯選、多選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）
61、某體育館施工實行工程總承包，發包單位可以將工程的（BDE）一並發包
A代建 B 施工
C 監理 D 設計
E 設備采購
62、民事法律行為成立條件中，行為內容合法表現為ABDE
A不違反法律 B、不違背社會公德
C．。。。 D 不與第三人利益相沖突
E不與社會公共利益相沖突
63、下列抵押財產中，抵押權自登記時成立的有（BD）
A 建築物 B 建設用地使用權
B 生產設備、材料 D 在建工程
E 在建船舶
64、項目監理在實施監理過程中，其主要監理依據有（BCD）
A ISO質量體系 B工程建國家強制性標准
C工程設計文件 D施工企業管理制度
E建設工程施工合同
65、投標有效內，投標人有（AC）行為的，其投標保證金予以沒收。
A 撤回投標文件 B 補正投標文件
C放棄中標 D 澄清投標文件
E．說明（解釋）投標文件
66、施工作業施工人員安全生產義務（BC）
A 使用勞動生產安全用具
B接受安生生產培訓
C發現事故立即報告
D 搶救
E為自己。。。。
67、某施工企業與工人訂立安全生產責任書，內容為：施工企業工人認真工作，若發生安全事故，後果由工人自負。對於上述條款，正確的是（BD）
A發生安全事故應由工人自負 B該條款為無效條款
C 施工企業應受行政處罰 D。。。。
E施工企業負責人應受行政罰款
68、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的項目負責人在安全生產方面的主要職責有（BD）
A對建設工程項目的安全生產負總責 B 落實安全生產責任制
C 制定安全生產規章制度和操作規程 D確保安全生產費用的專項使用
E根據工作特點組織制定安全施工措施
69、取得安全生產許可證的條件是（AB）
A 特種作業人經考核合格 B 職工參加工傷保險
C通過了安全生產管理體系認證 D 進行了安全評價
E 已辦理安全。。。。
70、根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應有的內容有（ABE）
A保修范圍 B保修期限
C質量保證金的退還方式 D質量保證金預留比例
E保修責任
71、供應商的下列行為中，符合《產品質量法》的是（AE）
A 建立進貨驗貨制度
B．。產品。。。。
C 對使用有瑕疵的產品進行說明
D 為擴大銷售，對。。。。
E快過期的產品降價銷售
72、某交通施工穿越雜訊敏感區域，。。。，下列說法正確的是（BCE）
A 禁止一切夜間施工
B 因特殊需要進行夜間施工的，須獲批准
C必須公告安民
D．。。
E在開工15日前，。。。。。。。行政主管部門報告
73、根據《勞動合同法》，用人單位在與勞動者簽訂合同時採取的行為有（DE）
A 扣身份證 B扣押職稱
C 。。。 D簽訂專業技術培訓服務違約金
E簽訂競業
74、建設工程合同屬於（CD）
A有名合同 B實踐合同
C 要式合同 D有償合同
E單務合同
75、應當先履行合同文件的一方當事人有確切證據證明對方（ACE），有權行使抗辯權
A 經營狀況嚴重惡化 B法定代表人並追究刑事責任
C．喪失信譽 D企業負有較大債務
E轉移財產試圖躲避債務
76、合同權利文件終止時，不影響（ABC）之效力
A結算條款 B 清理條款
C 仲裁條款 D 擔保條款
E．。。
77、民事違約責任的承擔方式有（ABC）
A賠償損失 B採取。。。
C定金。。 D 精神損失賠償
E 賠禮道歉
78、建設單位。。。，根據《民事訴訟法》。。。，建設單位可以將（BC）列為其被告
A 。。代理機構 B總承包企業
C 分包企業 D實際施工人
E 建設行政主管部門
79、關於民事訴訟迴避制度的說法，正確的是（BE）
A當事人必須在開庭前提出迴避申請
B當事人提出迴避申請，可以在法庭宣判前提出
C．。。代理人的家屬僅擔當翻譯人的，無需迴避
D人民法院的迴避決定個，可以口頭或書面形式提出
E 申請迴避復議期間，被申請迴避的人可以不停止參與本案的工作
80、關於仲裁協議的說法，正確的有（ADE）
A 仲裁協議應當是書面形式
B仲裁協議可以是口頭訂立的，但需雙方認可
C仲裁協議必須在爭議發生前達成
D沒有仲裁協議，也就無法進行仲裁
E仲裁協議排除了人民法院對合同爭議的管轄權