法規真題

Ⅰ 2014年一建法規真題第36題關於人民調解委員會的問題

中華人民共和國人民調解法
第七條人民調解委員會是依法設立的調解民間糾紛的群眾性組織。
對比下A，少2字，很關鍵的。

Ⅱ 二建（法律法規）真題，知道答案的說明原因和分析下

A D E。
B中，實際履行與解除合同是沖突的，解除合同就沒必要繼續履行了版。
C中，定金規權則與違約金規則只能使用一種，不能並用。

A中，賠償損失後，如果雙方認為有繼續履行合同的必要和可能，當然可以繼續履行。
D中，賠償損失與後面的也不沖突。
E中，支付違約金，可以繼續履行合同，也可以解除合同，所以為可選項。

Ⅲ 2019一級建造師考試《法規》考試真題，附答案

工程建設活動中，施工企業與建設單位形成的是()
A.刑事法律關系
B.民事商事法律關系
C.社會法律關系
D.行政法律關系
【答案】B

2.不同行政法規對同一事項的新的一般與舊的特別規定不一致時由()裁決
A.國務院
B.最高人民法院
C.國務院司法行政部門
D.全國人大常委會
【答案】A
3.法人進行民事活動的物質基礎是()
A.有自己的名稱
B.有自己的組織機構
C.有必要的財產或經費
D.有自己的住所
【答案】C
4.關於表見代理的說法，正確的是()
A.表見代理屬於無權代理，對本人不發生法律效力
B.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任
C.表見代理對本人產生有權代理的效力
D.第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事行為，屬於表見代理
【答案】C
5.關於建設工程中代理的說法，正確的是()
A.建設工程合同訴訟只能委託律師代理
B.建設工程中的代理主要是法定代理
C.建設工程中應當由本人實施的民事法律行為不得代理
D.建設工程中為了被代理人的利益，代理人可以委託他人代理
【答案】C
6.建設用地使用權自()時設立
A.土地交付
B.支付出讓金
C.轉讓
D.登記
【答案】D
7.關於不動產物權的說法，正確的是()
A.依法屬於國家所有的自然資源，所有權可以不登記
B.不動產物權的轉讓未經登記不得對抗善意第三人
C.不動產物權的轉讓在合同成立時發生效力
D.未辦理物權登記的，不動產物權轉讓合同無效
【答案】A
8.當事人提出證據證明存在下列情形，人民法院應當准許重新鑒定的是()
A.鑒定人員工作有瑕疵的
B.鑒定程序違法的
C.經質證認定不能作為證據使用的
D.鑒定結論依據不足的
【答案】C
9.下列損失屬於建設工程一切險保險范圍的是()
A.設計錯誤引起的損失
B.工藝不善引起的保險財產本身的損失
C.非外力引起的機械裝置本身的損失
D.地震引起的損失
【答案】D
16.關於行政機關實行行政強制行政的說法，正確的是()
A.執行標的滅失的，中止執行
B.執行可能造成難以彌補損失的，終結執行
C.一律不得在夜間或法定節假日實行行政強制執行
D.執行完畢後，據以執行的行政決定被撤銷的，應當恢復原狀或退還財物
【答案】D
23.下列人員中，可以委託為民事訴訟代理人的是()
A.知名法學家
B.基層法律服務工作者
C.當事人的親屬
D.建設行政主管部門推薦的公民
【答案】AC暫不確定
24.關於建設工程見證取樣的說法，正確的是()
A.見證人員應當在試樣及其包裝上作出標識、封志
B.涉及結構安全的試塊，試件和材料見證取樣比例(不低於…)50%
C.見證人員應當由施工企業中具備施工試驗的技術人員擔任
D.用於承重牆體的建築承重試件必須實施見證取樣
【答案】D
25.關於勞動者工資的說法，正確的是()
A.企業基本工資制度分為等級工資和結構工資制
B.工資可以以實物形式按月支付給勞動者本人
C.用人單位支付勞動者的工資不得低於當地平均工資標准
D.勞動者在婚假期間，用人單位照常支付工資
【答案】D
26.在歷史文化名城、名鎮、名村保護范圍內可進行的活動是()
A.開山、採石、開礦等破壞傳統格局和歷史風貌的活動
B.佔用保護規劃確定保留的園林綠地
C.在核心保護范圍內進行影視攝制、舉辦大型群眾性活動
D.修建生產、儲存爆炸性、易燃性物品的工廠、倉庫
【答案】C
27.安全生產許可證頒發管理機關發現施工企業不再具備安全生產條件時，可以採取的措施是()
A.撤銷安全生產許可證
B.責令停業
C.暫扣安全生產許可證
D.處以罰款
【答案】C
28.下列情形中，產生合同之債的是()
A.施工企業與監理單位惡意串通造成建設單位損失
B.建設單位與施工企業簽訂施工承包協議書
C.施工現場的磚塊墜落砸傷場外的行人
D.施工企業將本應當匯給甲的設備租賃款匯給了乙
【答案】B
29.某建築工程一切險由多家保險公司共同承保，損失發生後，被保險人分別向不同的保險公司發出賠償要求的依據是()
A.投標時間先後
B.投保金額大小
C.協調結果
D.約定比例
【答案】D
30.關於投標文件的送達和接收的說法，正確的是()
A.投標文件逾期送達的，可以推遲開標
B.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收
C.招標人簽收投標文件後，特殊情況下經批准可以在開標前開啟投標文件
D.招標文件可以在法定拒收情形外另行設定投標文件的拒收情形
【答案】D
31.某施工企業向某建築材料供應商發出購買建築材料的要約，該供應商的承諾有效期內對該要約做出了完全同意的答復，該該買賣合同成立的時間為()
A.建築材料供應商的答復文件到達施工企業時
B.施工企業發出定購建築材料的要約時
C.建築材料供應商發出答復文件時
D.施工企業訂購建築材料的要約到達建築材料供應商時
【答案】A
32.關於行政機關實施行政強制執行的說法，正確的是()。
A.執行標的物滅失的，中止執行
B.執行可能造成難以彌補損失的，終結執行
C.一律不得在夜間或者法定節假日實施行政強制執行
D.執行完畢後，據以執行的行政決定被撤銷的，應當恢復原狀或者退還財物
33.關於承攬合同解除的說法，正確的是()
A.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，定作人可以解除合同
B.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
C.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當承攬賠償責任
D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當承擔賠償責任
【答案】D
34.關於工程建設企業標准實施的說法，正確的是()
A.企業可以不公開其執行的企業標准
B.企業執行自行制定的企業標準的，其產品的功能指標和性能指標不必公開
C.國家實行企業標准自我聲明公開和監督制度
D.企業標准應當通過標准信息公共服務平台向社會公開
【答案】C
35.項目建設完工後，施工企業已提交竣工驗收報告，但建設單位未按期組織竣工驗收，當事人對實際竣工日期存在爭議的，該項目的竣工日期()
A.相應順延
B.以施工企業提交竣工驗收報告之日為准
C.以合同約定的計劃竣工日期為准
D.以實際通過竣工驗收之日為准
【答案】B
36.關於建設工程刑事責任的說法，正確的是()
A.刑事責任是法律責任中最嚴重的一種，不包括沒收財產
B.造成直接經濟損失50萬，應當追究刑事責任
C.強令他人違章冒險作業，造成重大傷亡事故的，應當承擔刑事責任
D.投標人相互串通投標報價、損害投標人利益的
【答案】C
37.某施工現場圍擋倒塌造成路上行人腿部骨折，應當()承擔侵權責任
A.建設單位和施工企業
B.建設單位和監理單位
C.監理單位和施工企業
D.道路管理部門和施工企業
【答案】A
38.根據《建築法》，屬於申請領取施工許可證法定條件的是()
A.項目復雜、施工難度大的，已經投保建築工程一切險
B.需要拆遷的，拆遷工作已完成
C.按照規定應當委託監理的工程已委託監理
D.已經確定建築施工企業
【答案】D
39.使用承租的機械設備和施工機具及配件的，由()共同進行驗收
A.建設單位、監理單位和施工企業
B.監理單位、施工企業和安裝單位
C.施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位
D.建設單位、施工企業和安全生產監督管理部門
【答案】C
40.關於建築意外傷害保險的說法，正確的是()
A.應當由建設單位統一投保
B.保險期限自開工之日起算
C.費用由作業人員負擔
D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止
【答案】B
43.下列授予專利權的條件中，屬於共性條件的是()
A.創造性
B.新穎性
C.實行性
D.藝術性
【答案】B
46.關於開標的說法，正確的是()
A.投標文件經確定無誤後，由招標監管部門人員當眾拆封
B.開標時只能由投標人或其推選的代表檢查投標文件的密封情況
C.開標過程應當及時向社會公布
D.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點
【答案】D
47.某施工企業技術員王某，2019年6月份的財產租賃所得為10000元，國債利息收入為3000元，股息所得為2000元，保險賠款為5000元，王某6月份的以上所得應當繳納的個人所得稅為()元。
A.3000
B.3400
C.2400
D.4000
48.設計單位在設計文件中選用的建築材料、建築構配件和設備應當()
A.徵求監理單位的意見
B.註明生產廠供應商
C.徵求施工企業的意見
D.註明規格型號性能等技術指標
【答案】D
49.關於運輸合同中承運人權利義務的說法正確的是()
A.承運人將貨物交付收貨人之前，托運人不能要求承運人變更到達地
B.貨物由於不可抗力滅失，但已收取運費的，托運可以要求承運人返還
C.由於不可抗力造成貨物毀損滅失的，承運人應當承擔損害賠償責任
D.貨運合同履行中，承運人對所要運送的貨物享有拒運權
【答案】B
50.關於國家所有的文物的說法，正確的是()
A.遺存於公海區域內的起源於中國的文物，屬於國家所有
B.國有不可移動文物的所有權因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改變
C.古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬於國家所有
D.屬於國家所有的可移動文物的所有權因其保管收藏單位的終止或者變更而改變
【答案】C
51.下列授予專利權的條件中，屬於共性條件的是()。
A.創造性
B.實用性
C.新穎性
D.藝術性
37.根據擔保法，可以質押的財產是()
A.耕地使用權
B.建築物
C.生產設備
D.土地所有權
【答案】C
81.根據《企業所得稅法》，屬於企業所得稅不征稅收入的是()
A.依法收取並納入財政管理的政府性基金
B.特許權使用費收入
C.接受捐贈收入
D.財政撥款
E.股息、紅利等權利性投資收益
【答案】AD
82.下列款項中，屬於承包人行使建設工程價款優先受償權應當包含的內容有()
A.發包人欠付工程款的利息
B.承包人工作人員的報酬
C.承包人實際支付的建築物配件價款
D.承包人的機械租賃費用
E.承包人因發包人違約產生的損失
【答案】BCD
88.民事訴訟的基本特徵有()
A.公權性
B.自願性
C.程序性
D.強制性
E.保密性
【答案】ACD
89.建設工程施工合同中，違約責任的主要承擔方式有()
A.返還財產
B.修理
C.賠償損失
D.繼續履行
E.消除危險
【答案】BCD(建議選CD)
99.根據安全生產法，生產經營單位的從業人員有權了解其作業場所和工作崗位存在的()
A.危險因素
B.事故隱患
C.防範措施
D.安全通病
E.事故應急措施
【答案】ACE
地域管轄是以法院與()之間的隸屬關系和關聯關系來確定。
A.當事人
B.訴訟爭議金額
C.標的物
D.法律事實
E.案件影響力
關於建築企業資質證書的申請和延續的說法，正確的有()。
A.企業首次申請或增項申請資質，應當申請最低等級資質
B.申請人以書面形式承諾符合審批條件的，行政審批機關據申請人的承諾直接作出行政批准決定
C.建築企業只能申請一項建築企業資質
D.建築業企業資質證有效期屆滿前6個月，企業應當向原資質許可機關提出延續申請
E.企業按規定提出延續申請後，資質許可機關未在資質證書有效期屆滿前作出是否准予延續決定的，視為准予延續
在正常使用條件下，關於建設工程質量法定最低保修期限的說法，正確的有()。
A.屋面防水工程為5年
B.供熱與供冷系統為2個採暖期、供冷期
C.基礎設施工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限
D.裝修工程為5年
E.給排水管道為2年
根據《環境保護稅法》，環境保護稅的計稅依據有()。
A.排放量
B.個數
C.污染當量數
D.超標分貝數
E.立方米數
根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同紛案件適用法律問題的解釋》，發包人的下列行為中，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任的有()。
A.提供的設計有缺陷
B.提供的建築料不符合強制性標准
C.同意總承包人選擇分包人分包專業程
D.指定購買的建築構配件不符合強制性標准
E.直接指定分包人分包專業工程
甲施工企業誤將應當支付給乙材料供應商的貨款支付給丙材料供應商，關於甲、乙和丙之間債的發生根據及其處理的說法，正確的有()。
A.丙應當將貨款返還給乙
B.甲向乙支付貨款屬於合同之債
C.丙獲得貨款後屬於無因管理之債
D.乙和丙之間沒有債權和債務關系

E.丙獲得貨款構成不當得利之債

Ⅳ 2019年一建《法規》真題與解析完整版

2021一建法規真題解析視頻教程一【陳老師】網路網盤免費資源在線學習

鏈接: https://pan..com/s/1lV_4Qa_YmJvQv2YqkPyJ3w

2021一建法規真題解析視頻教程一【陳老師】 更多一手資料獲取方式.jpg 2021一級建造師法規-17年真題解析多項選擇題.mp4 2021一級建造師法規-17年真題解析單項選擇題3 (1).mp4 2021一級建造師法規-17年真題解析單項選擇題2 (1).mp4 2021一級建造師法規-17年真題解析單項選擇題1.mp4

Ⅳ 個人所得稅 2010上半年財經法規 真題 求解

第一題C選項是正確的，勞務報酬所得就應該由支付所得的單位代扣代繳，不要太相信答案；
第二題D選項不正確，因為個人所得稅屬於代扣代繳，對於支付所得的單位沒有按照個人所得稅法履行代扣義務的，按照征管法的規定只能給予處罰，而應扣未扣的稅款只能向納稅人追繳，而不能讓扣繳單位負擔，這是《征管法》所規定的。

Ⅵ 一建考試真題及答案解析哪裡可以下載到

一級建造師歷年考試真題下載
1、 嗨森會 提供09年到15年一建真題及答案、視頻解析。
2、 機構培訓班，大多不全。
3、 題庫等app，大多 解析 不完整。

Ⅶ 請問誰有2005年一級建造師建設工程法規及相關知識真題的答案(43題-100題)，請提供，謝謝！

43、某工程項目建設單位於2004年2 月1日發布招標公告，2004
年 3 月 1 日發售招標文件，招標單位甲在招標文件規定的投標截
止日2004年 4 月1日前遞交了投標文件。經過開標、評標後，建
設單位於 2004 年 4 月 30 日向甲發出中標通知書。雙方於 2004
年 5 月 20 日簽訂了施工合同。則甲受到要約條件約束的時間是
（ ） 。
A 2004年 3 月1日-2004 年4月 1日
B 2004年 4 月1日-2004 年4月30日
C 2004年 3 月1日-2004 年4月30日
D 2004年 4 月30日-2004 年5月20日
【答案】B
【解析】本題水平很高，設問很巧妙。考核招投標過程中，招標
公告屬於要約邀請；招標文件，通說也認為屬於要約邀請；投標
是要約；中標是承諾。
根據《合同法》的規定：要約到達受約人時生效，即要約人自即
日起受要約的約束。但投標作為要約行為，在投標截止日前可以
補充、修改、撤回，因此其「到達」不是指招標人收到投標文件之日，而是指投標截止之日。
其次，中標通知是承諾行為。但該承諾與普通的承諾也略有區別。
一般，承諾到達要約人時生效，但對中標通知書，是「發出」時
就生效。
因此對於本題：甲受到要約條件約束的時間是 2004 年 4月1日
-2004年4 月30日。
本題不難，但如果把D改成「2004年4 月 1日—5月20 日」就會
變的很有迷惑性。因此需要細心掌握。

44、在施工招標文件規定的投標截止日前，投標單位遞交了投標
文件和投標保證金，說明該（ ）
A 要約可以撤回 B承諾不能撤回
C要約是法律行為 D承諾是法律行為
【答案】A或 C
【解析】本題有些勉強。投標是要約，這個沒有爭議。因此選項
只可能是 A 或 C。但接下來就難了，兩句話都表述正確，哪一項
更符合題意？
問題在於，命題人並沒有充分表達出他的題意。
如果你認為題目強調了是「截止日前」 ，那麼在投標截止日前，投
標文件和投標保證金可以撤回，顯然，應選A；
如果你認為題目特意強調了「投標保證金」 ，那麼這意味著（1）
要約一經生效就不能隨意撤消（2）要約一經被承諾，要約人就受
到該意思表示的約束，否則將承擔締約過失責任（被沒收投標保
證金） 。這樣，就能充分說明要約是一種法律行為，應選C。
所以，這個題很難選並不是因為法律關系很復雜，而是因為題意
本身含糊。

45、某建設單位與甲公司簽訂了一份施工合同，約定有甲公司為
其承建某工程。甲公司又與乙公司簽訂了一份施工合同，約定由
乙公司承建該工程的主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為
（ ）
A 轉包合同，合同有效 B轉包合同 ，合同無效
C分包合同，合同有效 D分包合同，合同無效
【答案】D
【解析】甲公司與乙公司簽訂的合同為分包合同 ，但屬於違法分
包。因為根據《建築法》 、 《建設工程質量管理條例》等法律法規
的規定，建設工程的主體部分必須由承包商施工，不得分包。因
此，該合同因違法而無效。

46、甲、乙於 4 月 1 日簽訂一份施工合同。合同履行過程中，雙
方於 5 月 1 日發生爭議， ，甲於 5 月 20 日單方要求解除合同。乙
遂向法院提起訴訟，法院於6 月30日判定該合同無效。則該合同
自（ ）無效。
A 4月1日 B 5月1日 C 5 月20日 D 6 月30日
【答案】A
【解析】合同無效，自始就沒有法律約束力，即自簽訂之日起就
無效。

47、甲公司運送一批建築材料給乙公司，甲公司的法定代表人李
某委託汽車運輸公司運輸。汽車運輸公司安排本公司司機劉某運
送。在運輸過程中，因劉某的過失發生交通事故，致使建築材料
受損。乙公司因未能及時收到建築材料而受到損失，則乙公司應
向（ ）要求賠償損失。
A 甲公司 B 李某 C劉某 D汽車運輸公司
【答案】A
【解析】本題考核合同相對性原理。合同相對性原理每年考一到
兩題。
《合同法》規定，合同當事人在履行合同中不論其主觀上是否
有過錯，即主觀上有無故意或過失，只要造成違約的事實，均應
承擔違約責任。 《合同法》還規定，當事人一方因第三方的原因造
成違約的，應向對方承擔責任。
因此，本題中的賠償要求只能按合同關系來進行，乙公司應向
甲公司要求賠償損失；甲公司追究汽車運輸公司的責任。

48、建設工程施工合同履行時，若部分工程價款約定不明，則應
按照（ ）履行。
A 訂立合同時承包人所在地的市場價格
B訂立合同時工程所在地的市場價格
C履行合同時工程所在地的市場價格
D履行合同工程造價管理部門發布的價格
【答案】B
【解析】本題犯了和 04 年第 88 題一樣的錯誤。請參考該題的解
析。

49、某電梯采購合同中約定，甲方向乙方訂購 5 部電梯，約定由
乙直接將其中 2 部電梯交付給丙，但乙一直未向丙交付電梯。則
該合同中應由（ ）承擔違約責任。
A 甲向丙 B 乙向丙 C乙向甲 D丙向甲
【答案】C
【解析】考核合同相對性原理。合同相對性原理是每年必考一到
兩題的點，可以簡單表述為：追究違約責任要有「約」可違。任
何情況，不用想太多，只要找准誰和誰存在有效合同關系就可以
了。
本題屬於《合同法》規定的「由債務人向第三人履行債務」
的情況（代為受領） 。
當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三
人履行債務或者履行債務不符合規定，應當向債權人承擔違約責
任。
50、 施工單位因為違反施工合同而支付違約金後，建設單位仍要
求其繼續履行合同，則施工單位應（ ） 。
A 拒絕履行 B繼續履行
C緩期履行 D要求對方支付一定費用後履行
【答案】B
【解析】本題考核違約責任的相互適用。根據《合同法》的規定，
違約當事人不論是否已經承擔賠償損失或者違約金的責任，都必
須根據對方的要求，並在自己能夠履行的條件下，對原合同未履
行部分繼續按照要求履行。
可見，賠償損失與繼續履行、違約金與繼續履行可以同時適
用；但賠償損失和違約金不能同時適用。

51、張某是某施工單位的材料采購員，一直代理本單位是與甲建
材公司的材料采購業務。後張某被單位開除，但甲公司並不知情。
張某用蓋有原單位公章的空白合同書與甲公司簽訂材料采購合
同，則該合同為（ ）合同
A 效力待定 B 無效 C可撤銷 D有效
【答案】D
【解析】考核表見代理。 「表見代理」是指善意相對人通過「被代
理人」的行為足以相信無權代理人具有代理權的「代理」 。基於此
信賴，該代理行為有效。
善意第三人與無權代理人訂立的合同，其後果由「被代理人」
承擔。如：采購員拿著蓋有單位公章的空白合同文本，超越授權
范圍與其他單位訂立的合同。
本題中，甲公司並無過錯，屬於善意第三人。

52、甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙
公司。依據我國《合同法》的規定，乙公司與丙公司的塔吊買賣
合同屬於（ ）合同。
A無效 B可撤銷 C效力待定 D 可變更
【答案】C
【解析】考核無處分權人處分他人財產的合同效力。

53、施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。
在雙方就變更內容協商期間，合同應（ ）履行。
A 中止 B終止 C繼續 D 對要求變更的部分中止
【答案】C
【解析】當事人協商一致，可以變更合同。在協商期間，還未發
生變更的效力，雙方必須按原合同繼續履行。
本題不難，但注意如果將來將題目改為案例題，可能會有相
當迷惑性。例如：
施工合同履行過程中，建設單位書面通知施工單位即將修改
原設計圖紙，但未就現場施工安排作出任何指示。則在等待設計
變更通知期間，施工單位應（B）
A 中止施工 B 繼續施工 C 對要求變更的部位中止施工 D 對未
變更部位繼續施工
選B是有法律依據的，選ACD 符合道德良心，但沒有法律依
據。分析如下：如果建設單位在指令中明確提出停工，施工單位
接受，則形成合同變更；其次，施工單位也可以主動詢問或提出
工期索賠，如果建設單位拒絕回答，則施工單位應始終按合同約
定履行，否則將構成違約行為。

54、甲、乙簽訂房屋買賣合同，甲為出賣人，乙為買受人。隨後
甲將合同中的全部權利轉讓給丙，則此合同轉讓屬於（ ）轉讓
A 主體 B 標的 C權利 D義務
【答案】C
【解析】這屬於《合同法》規定的「債權（權利）轉讓」的情況。
債權轉讓是指合同債權人通過協議將其債權全部或部分轉讓給第
三人的行為。

55、甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費用為80 萬元，甲
方向乙方支付16萬元定金。合同訂立後，甲方實際向乙方支付了
12萬元定金，乙收取定金後拒不履行合同，則甲可以要求乙返還
（ ）萬元
A 12 B24 C16 D32
【答案】B
【解析】定金合同是實踐合同，定金合同自實際交付定金時成立。
從這一規定出發，希望大家理解：除非主合同中明確： 「本合同自
交付定金時生效」 （成約定金） ，否則甲不論付不付定金，付多少
定金，都不是違約行為。而乙拒不履行合同，應當承擔違約責任，
雙倍返還定金。

56、王某與某信用社簽訂一份貸款合同，信用社要求王某提供保
證人。依照我國《擔保法》規定，下列主體可以作為保證人的是
（ ）
A 某大學教授 B某企業財務科
C某公立小學 D某街道辦事處
【答案】A
【解析】保證人是指具有代為清償能力的單位或個人。國家機關；
學校、幼兒園、醫院等公益事業單位、社會團體；企業職能部門
不可以擔任保證人。企業分支機構：有法人授權時可以做保證人，
否則，保證無效。

57、某建設單位與某監理公司簽訂一份監理合同，在合同履行中，
雙方發生爭議而訴訟至法院。法院應根據《合同法》分則中關於
（ ）合同的相關規定處理此案。
A 行紀 B技術服務 C委託 D居間
【答案】C
【解析】監理合同具備委託合同的基本特徵，屬於委託合同。

58、甲、乙合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席
仲裁員由甲乙共同選定。仲裁庭合議時產生了兩種不同意見，仲
裁庭應當（）作出裁決
A按多數仲裁員的意見 B 按首席仲裁員的意見
C提請仲裁委員會 D 提請仲裁委員會主任
【答案】A
【解析】裁決應當按照多數仲裁員的意見作出的。仲裁庭不能形
成多數意見時，裁決應當按照首席仲裁員的意見作出。注意兩者
之間的邏輯聯系。

59、甲、乙因工程質量糾紛訴至法院。甲若申請工程質量鑒定，
申請時間應當為（ ） 。
A 一審法院庭審辯論期間 B一審法院判決前
C舉證期限內 D二審法院開庭前
【答案】C
【解析】當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。對需要鑒定
的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當
理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材
料，致使對案件糾紛的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當
對該事實承擔舉證不能的法律後果。

60、甲訴乙施工合同糾紛一案經某一市區法院一審終結，判決乙
支付工程款及利益。一不服，向該市中級法院提出上訴，二審法
院駁回乙的訴訟請求。乙的住所地在該市二區，但在該區沒有財
產可以提供執行，而在該市三區存有50萬元的鋼材。則甲應當向
該市（ ）法院申請強制執行。
A 一區 B 中級 C二區 D 三區
【答案】A
【解析】人民法院作出生效的法律文書，由一審法院執行。也即
無論是一審法院作出的，還是二審法院作出的生效的法律文書，
均由一審法院執行。其他有強制執行力的文書，由被執行人住所
地或被執行財產所在地法院執行。

61、甲市的A 公司與乙市的B公司在丙市簽訂施工合同，該工程
位於丁市。雙方在合同履行中發生爭議，則對此案有管轄權的法
院是（ ）市人民法院。
A甲 B乙 C 丙 D 丁
【答案】被告住所地或合同履行地
【解析】原來教材寫錯，所以題目跟著出錯。施工合同糾紛案件，
適用協議管轄；不適用專屬管轄。

62、甲與乙簽訂施工合同，合同約定「本合同發生爭議由仲裁委
員會裁決」 ，後雙方對仲裁委員會的選擇未達成一致意見，則該仲
裁協議（ ） 。
A無效 B 有效 C 效力待定 D 可撤消
【答案】A
【解析】 〈仲裁法〉規定，在仲裁協議中，當事人對仲裁事項或仲
裁委員會沒有約定或約定不明確，當事人又達不成補充協議的，
仲裁協議無效。

63、甲、乙因工程質量糾紛，乙申請仲裁委員會仲裁，仲裁庭裁
決駁回乙方請求，乙方認為仲裁庭的某仲裁員處理此案時有受賄
行為，乙方可以（ ）
A 向上級仲裁委員會申訴 B向人民法院起訴
C請求法院撤銷仲裁裁決 D向市人大常委會申訴
【答案】C
【解析】根據《仲裁法》的規定，當事人由證據證明裁決有下列
情形之一的，可以向仲裁委員會所在的中級人民法院申請撤銷仲
裁裁決：
（1） 沒有仲裁協議的；
（2） 裁決的事項不屬於仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權
仲裁的；
（3） 仲裁庭的組成或者仲裁程序違法的
（4） 裁決所依據的證據是偽造的；
（5） 對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的。

64、王某騎自行車路過一個廣場，掉進一個沒有設置明顯標志且
未採取安全措施的基坑中，造成腿部受傷，花去醫療費用 2000
元。王某多次找該項目的建設單位、施工單位索賠，雙方互相推
諉。承擔該責任的主體應是（ ） 。
A 建設單位 B施工單位
C王某與建設單位 D 王某與施工單位
【答案】B
【解析】考核地面施工緻人損害責任。在公共場所、道旁或者通
道上挖坑、修繕安裝地下設施，沒有設置明顯標志和採取安全措
施造成他人損害的，施工人應當承擔民事責任。

65某施工單位未按規定對商品混凝土進行檢驗，後由於商品混凝
土不合格致使工程被迫炸毀。則施工單位可能承受的不利法律後
果包括（ ） 。
A罰款但不影響企業資質，並不承擔賠償責任
B罰款且影響企業資質，但不承擔賠償責任
C罰款且影響企業資質，並承擔賠償責任
D罰款但不影響企業資質，需承擔賠償責任 【答案】C
【解析】根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工單位未檢
驗建築材料安全性能的，責令改正，罰款 10-20 萬元；情節嚴重
的，降低資質等級或吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償
責任。

66某項目在施工中，項目經理和監理工程師監督管理不到位，施
工人員沒有按規定操作，致使磚塊墜落砸傷現場外的行人趙某。
對趙某承擔賠償責任的應當是（ ）
A施工人員 B項目經理
C監理工程師 D施工單位
【答案】D
【解析】本題超綱，考核的是危險作業致人損害責任。這個點在
民法中與地面施工緻人損害、建築物及地上物致人損害同樣的都
非常重要，因此雖然教材遺漏了沒寫，也希望大家盡量掌握：
從事高空 、高壓 、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸
工具等對周圍環境有高度危險的作業造成他人損害的，應當承擔
民事責任；如果能夠證明損害是由受害人故意造成的，不承擔民
事責任。

67某項目在施工過程中發生火災，鄰近的甲單位主動組織人員滅
火，這一行為減少施工單位的損失 10 萬元，甲單位因此損失 1
萬元。以下表述正確的是甲單位（ ） 。
A只能自行承擔這一損失 B可以要求施工單位支付4.5
萬元
C 有權要求施工單位支付 1 萬元 D 應當要求施工單位支付 5
萬元
【答案】C
【解析】本題答題依據不明。但可以依照無因管理的思路回答本
題： 受益人施工單位有義務承擔管理人甲單位的合理的管理費用+
直接損失。本案中未提及甲單位在管理過程中的支出，可以推定
為0，直接損失為1萬元，因此，選C。

68. 施工單位在某項目中偷工減料，造成建設工程不符合規定的
標准，給建設單位造成損失，建設行政主管部門不能對該施工單
位實施的制裁是（ ）
A責令改正 B責令賠償損失
C責令停業整頓 D降低資質等級
【答案】B
【解析】 本題相關考點已經刪除， 但仍可以推斷出應選B。 因為A、
C、D屬於行政處罰，賠償損失則屬於民事責任，不屬於行政責任。
行政機關不應介入民間經濟糾紛，所以也不存在「責令賠償損失」
這一行政處罰。

69某施工單位的現場勞動安全設施不符合國家規定，監理工程師
提出後，項目經理仍不採取措施。因而發生重大傷亡事故，則項
目經理承擔的刑事責任有（ ） 。
A拘留 B吊銷資格證書
C 有期徒刑或者拘役 D 有期徒刑並處拘役、罰
金
【答案】C
【解析】拘留和吊銷資格證書屬於行政處罰，行政責任；所以A、
B不選。
有期徒刑和拘役都屬於主刑，罰金屬於附加刑。同一罪犯不能
同時適用兩種主刑，可以在承擔一種主刑的同時承擔附加刑。因
此D不選。

70、在項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任必須以主
觀上有過錯為前提的是（ ）
A項目經理采購材料設備 B項目經理組織施工
C 建設單位支付工程款 D 項目經理為采購材料而進
行的談判

Ⅷ 哪裡能找到最新的法考真題解讀

今年的法考真題是不是還沒有出來，建議你可看一下瑞達法考往年的真題庫，先了解一下學習思路，如果感覺自己基礎差也可報他們的課程 ，授課詳細對知識點的掌握很有幫助。

Ⅸ 2011年一級建造師法規真題

哈哈哈回答了這么久的問題，終於有人問作業題了。您好，您的問題在第四版法規教材第10頁法人應當具備的條件上有明確說明。B應該是對的

Ⅹ 2005年一級建造師法規真題完整答案 急

2005年的建造師考題對於今年來說，已經沒有任何價值了，甚至會有反作用。因為法規這幾年調整了不少。考建造師和高考不一樣的，時效性較強，不建議做歷年真題，最多做一下去年的就行。前年的已經沒有價值了。