工程延期開工的法律責任

Ⅰ 工程嚴重延期是否可以不履行合同

法律分析：可以不履行合同。

法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百零二條 依法成立的合同，自成立時生效，但是法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

依照法律、行政法規的規定，合同應當辦理批准等手續的，依照其規定。未辦理批准等手續影響合同生效的，不影響合同中履行報批等義務條款以及相關條款的效力。應當辦理申請批准等手續的當事人未履行義務的，對方可以請求其承擔違反該義務的責任。

依照法律、行政法規的規定，合同的變更、轉讓、解除等情形應當辦理批准等手續的，適用前款規定。

Ⅱ 工程逾期怎麼處理

法律分析：工程逾期的，是屬於合同違約的情形，合同有約定的按合同約定處理，沒有約定的，按工程逾期造成的實際損失進行賠償。依據規定，簽訂建設工程合同時，要載明工程完工的期限，施工方在規定期限內未完成施工的，就屬於工程合同違約。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 違約責任，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第七百九十五條 施工合同的內容，施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。

Ⅲ 當合同約定的造成工期延誤的事由發生時如何處理

法律分析：一、 施工單位提出工程延期要求符合施工合同約定的，項目監理機構應予以受理。

二、當影響工期事件具有持續性時，項目監理機構應對施工單位提交的階段性工程臨時 延期報審表進行審查，簽署工程臨時延期審核意見後報建設單位。當影響工期事件結束後，項目監理機構應對施工單位提交的工程最終延期報審表進 行審查，簽署工程最終延期審核意見後報建設單位。

三、項目監理機構在作出工程臨時延期批准和工程最終延期批准之前，均應與建設 單位和施工單位協商。

四、項目監理機構批准工程延期應同時滿足下列三個條件：

1、施工單位在施工合同約定的期限內提出工程延期；

2、因非施工單位原因造成施工進度滯後；

3、施工進度滯後影響到施工合同約定的工期。

五、施工單位因工程延期提出費用索賠時，項目監理機構應按施工合同約定進行處理。

六、發生工期延誤時，項目監理機構應按施工合同約定進行處理。

法律依據：《中華人民共和國民法典》 第七百九十五條 施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。

Ⅳ 工程延期賠償款法律規定有哪些

法律分析：如果承包人未按照合同約定施工，導致實際進度遲於計劃進度的，發包人應要求承包人加快進度，實現合同工期。合同工程發生誤期，承包人應賠償發包人由此造成的損失，並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。

法律依據：《中華人民共和國民法典》第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。 約定的違約金低於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。 當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

Ⅳ 工程延期原因有哪些

法律分析：工程延期的原因有：其一發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。其二發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。其三工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行的。其四設計變更和工程量增加的。其五一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過八小時的。其六發生不可抗力。其七專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其它情況。這些情況屬於發包人違約或者是應當由發包人承擔的風險。反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。

法律依據：《建設監理試行規定》第二十條 在監理實施過程中，總監理工程師應定期向建設單位報告工程情況，未經建設單位授權，總監理工程師無權自主變更建設單位與承建單位簽署的工程承包合同。由於不可預見和不可抗拒的因素，總監理工程師認為需要變更工程承包合同時，要及時向建設單位提出建設，協助建設單位與承建單位協商變更工程承包合同。

Ⅵ 關於建設工程工期延誤的罰款上限有沒有什麼相關的法律法規條文

關於工期延誤的違約責任，法律沒有具體規定。但是，可以根據以下方法加以確定：
1、合同中有約定的，按合同約定的違約金計算；
2、合同沒有約定的，按照因延期交付而給業造成的損失計算違約金；
3、如果合同約定的違約金明顯高於業主的實際損失，可要求法院適量降低約定的違約金。

Ⅶ 如何對工程延期開工，暫停施工和復工進行處理

一、延期開工

1、如果是承包方要求的延期開工，則總監理工程師有權批準是否同意延期開工。

2、承包方應當按協議書約定的開工日期前，以書面形式向監理工程師提出延期開工的理由和要求。

3、監理工程師在接到延期開工申請後的48h內以書面形式答復承包方。監理工程師在接到延期開工申請後的48h內不答復，視為同意承包方的要求，工期相應順延。

4、如果監理工程師不同意延期要求，工期不予順延。如果承包方未在規定時間內提出延期開工要求，如在協議書約定的開工日期前5d才提出，工期也不予順延。

5、發包方原因的延期開工因發包方的原因不能按照協議書約定的開工日期開工，監理工程師以書面形式通知承包方後，可推遲開工日期。

6、承包方對延期開工的通知沒有否決權，但發包方應當賠償承包方因此造成的損失，相應順延工期。

二、暫停施工

1、監理工程師在主觀上是不希望暫停施工的，但有時繼續施工會造成更大的損失。

2、監理工程師在確有必要時，應當以書面形式要求承包方暫停施工，不論暫停施工的責任在發包方還是在承包方，監理工程師應當在提出暫停施工要求後48h內提出書面處理意見。

3、承包方應當按照監理工程師的要求停止施工，並妥善保護已完工工程。

4、承包方實施監理工程師做出的處理意見後，可提出書面復工要求，監理工程師應當在48h內給予答復。

5、監理工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包方復工要求後48h內未予答復，承包方可以自行復工。

三、復工

1、由於建設單位原因，或其他非承包單位原因導致的工程暫停，監理工程師應對施工現場的情況隨時進行觀測。

2、在施工暫停原因消失，具備復工條件時，監理工程師應及時向總監理工程師提出復工建議。總監理工程師審核後應及時簽署承包單位提交的工程復工報審表，指令承包單位繼續施工。

3、由於承包單位原因導致工程暫停，在具備恢復施工條件時，項目監理機構應審查承包單位報送的復工申請及有關材料。

4、在監理工程師對現場情況進行檢查或對承包單位的整改措施進行考察，認為符合繼續施工的要求後，由總監理工程師簽署工程復工報審表，指令承包單位繼續施工。

(7)工程延期開工的法律責任擴展閱讀：

建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，並提交相應的證明文件：

（一）依法應當辦理用地批准手續的，已經辦理該建築工程用地批准手續。

（二）在城市、鎮規劃區的建築工程，已經取得建設工程規劃許可證。

（三）施工場地已經基本具備施工條件，需要徵收房屋的，其進度符合施工要求。

（四）已經確定施工企業。按照規定應當招標的工程沒有招標，應當公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發包工程，以及將工程發包給不具備相應資質條件的企業的，所確定的施工企業無效。

（五）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格。

（六）有保證工程質量和安全的具體措施。施工企業編制的施工組織設計中有根據建築工程特點制定的相應質量、安全技術措施。建立工程質量安全責任制並落實到人。

專業性較強的工程項目編制了專項質量、安全施工組織設計，並按照規定辦理了工程質量、安全監督手續。

（七）按照規定應當委託監理的工程已委託監理。

（八）建設資金已經落實。建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少於工程合同價的50%，建設工期超過一年的，到位資金原則上不得少於工程合同價的30%。

建設單位應當提供本單位截至申請之日無拖欠工程款情形的承諾書或者能夠表明其無拖欠工程款情形的其他材料，以及銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其他第三方擔保。

（九）法律、行政法規規定的其他條件。

縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門不得違反法律法規規定，增設辦理施工許可證的其他條件。

Ⅷ 工程延期違約金怎麼規定

法律分析：一、工程承包合同對違約金的數額有約定的，從其約定，但是約定的違約金不能超過因違約行為造成的實際損失的百分之三十；二、工程承包合同對違約金的數額沒有約定的，以因違約行為造成的實際損失為准，來支付違約金。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。

第五百七十九條 當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，對方可以請求其支付。