合同法關於工期延誤索賠比例

① 工人延誤工期可以索賠么

可以，對方屬於違約行為，應該承擔違約損害賠償，賠償現實的損失，採納謝謝

② 工程施工合同違約金最高賠償上限是多少

建設工程施工合同違約金最高是多少，首先要看合同雙方有沒有在合同中實現約定違約金，如果約定了的，且在違約責任發生後，約定數額未高出實際損失的30%，則約定違約款有效，若約定違約金數額小於實際損失的，當事人可以請求法院提高違約責任金。

如果合同中未約定違約金額的，則以實際損失為基礎，兼顧合同履行情況，雙方根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，並作出協商，協商不成則由法院裁決。

當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的「過分高於造成的損失」。

(2)合同法關於工期延誤索賠比例擴展閱讀：

合同根據不同的分類標准可以劃分為：

1、計劃合同與普通合同

凡直接根據國家經濟計劃而簽訂的合同，稱為計劃合同。如企業法人根據國家計劃簽訂的購銷合同、建設工程承包合同等。普通合同亦稱非計劃合同，不以國家計劃為合同成立的前提。公民間的合同是典型的非計劃合同。中國經濟體制改革以來，計劃合同日趨減少。在社會主義市場經濟條件下，計劃合同已被控制在很小范圍之內。

2、雙務合同與單務合同

雙務合同即締約雙方相互負擔義務，雙方的義務與權利相互關聯、互為因果的合同。如買賣合同、承攬合同等。單務合同指僅由當事人一方負擔義務，而他方只享有權利的合同。如贈與、無息借貸、無償保管等合同為典型的單務合同。

3、有償合同與無償合同

有償合同為合同當事人一方因取得權利需向對方償付一定代價的合同。無償合同即當事人一方只取得權利而不償付代價的合同，故又稱恩惠合同。前者如買賣、互易合同等，後者如贈與、使用合同等。

③ 工程中的待工 工期延長如何賠償

合同工程發生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償後，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。

《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013（09）》

9.13.1如果承包人未按照合同約定施工，導致實際進度遲於計劃進度的，發包人應要求承包人加快進度，實現合同工期。

合同工程發生誤期，承包人應賠償發包人由此造成的損失，並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。

9.13.2發承包雙方應在合同中約定誤期賠償費，明確每日歷天應賠額度。除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。誤期賠償費列入竣工結算文件中，在結算款中扣除。

(3)合同法關於工期延誤索賠比例擴展閱讀：

每天的違約賠償金的估計量可能是很多時間的函數。它肯呢過代表了一套公寓住宅的租金收入損失，一個公共事業公司的共用事業費損失或者業主的與產生收入的項目有關的其他任何損失。同時，它可能是作為承包商未能按時完成項目的直接結果而導致業主的帶寬或投資利息每日成本。

基本的原則是，如果違約賠償金額代表了再合同簽署時由於項目不能再合同最後期限錢完成而給業主造成的時機損失的合理預測，則違約賠償條款就是可強制執行的。應該承認，精確地確認業主的延誤損失是不可能的。

這就是為什麼需要「清算」這些損失，即事先按照一個規定的總量來確定這些損失。但是可能會要求一個項目業主顯示，他在將總量加入合同中時是很真誠努力估計他的時機的延誤損失，

④ 合同法工期延誤索賠

一、拖延工期如何索賠
1、違反合同的約定拖延工期,是屬於合同違約明培扮的情形,建設單位可以與施工單位協商賠償問題,協商不成的,可以向法院起訴。
2、法律規定:《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百八十三條 【違約損害賠償責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
二、工期延誤承包人可以索賠的費用有哪些
因發包人原因,如拖欠進度款、沒有按時提供原材料等導致工期延誤的,承包人可以要求賠償。
根據民法典規定,因發包人的激灶原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。通常具體而言,承包人都可以要求賠償以下費用:
1、人工費損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產效率的損失;膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。
2、材料費損失。諸如由於工期拖延,材料價格上漲帶來的差價損失等。
3、機械費損失。由於工期拖延導致相關機械停工帶來的損失,轉移搬運帶來的損失等相關費用。
4、工地管理費。中彎諸如由工期拖延產生的工地管理人員的工資等。
5、物價上漲的差生的差價費用。諸如工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。
我們可以了解到對於拖延工期的情況是屬於合同違約的行為,按照規定是可以索賠的,如果雙方協商不了可以起訴法院解決,希望大家可以明白。以上這些為大家整理的相關內容,如果還有什麼疑問,可以咨詢相關律師。

⑤ 延誤工期罰款不超過合同價款的百分之多少

按合同法司法解釋的規定，違約金一般不得超過合同金額的百分之三十