法律顧問證書模板
⑴ 股權證書範本
股權證
編號： 股份：
根據加利福尼亞州法律組建
普通股
股權證所代表的股份沒有按聯邦或州證券法登記或取得資格。購股目的僅為投
資，而不為交易，如未按法律規定登記或取得資格，或法律顧問未使公司相信不必
取得此種登記或資格，此股權證便不得用作買賣、轉讓或抵押。
茲證明×××是上述公司×××繳清股款和不加繳股份的所有人，股權轉讓只
能由該股東親自或由其合法授權代理人辦理，出示正式背書的股權證，然後更改公
司登記。
本股權證經公司正式授權的官員簽字並加蓋公司的印鑒，特此為證。
日期：
（公司總經理簽字） （財務總管簽字）
《股權證書》
⑵ 全國企業法律顧問執業資格考試
給你湖北省的報考情況啊，你看一下
一、報考條件
（一）凡中華人民共和國公民，遵紀守法並具備下列條件之一者，均可報名參加企業法律顧問執業資格考試：
1、取得法律類、經濟類或相關專業大學專科學歷，工作滿5年，其中從事企業法律或經濟工作滿3年；或取得非法律類、經濟類專業大學專科學歷，工作滿7年，其中從事企業法律或經濟工作滿5年。
2、取得法律類、經濟類或相關專業大學本科學歷，工作滿3年，其中從事企業法律或經濟工作滿1年；或取得非法律類、經濟類專業大學本科學歷，工作滿5年，其中從事企業法律或經濟工作滿3年。
3、取得法律類、經濟類或相關專業雙學士學位或研究生班畢業，工作滿2年；或取得非法律類、經濟類專業雙學士學位或研究生班畢業，工作滿4年，其中從事企業法律或經濟工作滿2年。
4、取得法律類、經濟類或相關專業碩士學位，工作滿1年；或取得非法律類、經濟類專業碩士學位，工作滿3年，其中從事企業法律或經濟工作滿1年。
5、取得法律類、經濟類或相關專業博士學位；或取得非法律類、經濟類專業博士學位，從事企業法律或經濟工作滿1年。
6、不具備上述規定學歷，但通過國家統一組織的經濟專業技術資格考試，取得經濟專業技術初級資格，並從事企業法律或經濟工作滿5年。
（二）免試條件與科目
符合上述相應報名條件，同時具備下列條件之一者，可免試部分科目。
1、通過考試取得律師資格，並按國家有關規定評聘為三級（中級）以上律師專業技術職務，從事企業法律或經濟工作滿1年。可免試《綜合法律知識》和《經濟與民商法律知識》2個科目，只參加《企業管理知識》和《企業法律顧問實務》2個科目的考試。
2、參加全國經濟專業技術資格考試，取得經濟專業技術中級資格，並受聘擔任經濟師專業技術職務，從事企業法律或經濟工作滿1年。可免試《綜合法律知識》和《企業管理知識》2個科目，只參加《經濟與民商法律知識」和《企業法律顧問實務》2個科目的考試。
3、參加全國經濟專業技術資格考試取得中級資格，同時通過考試取得律師資格，並按國家有關規定評聘為三級（中級）以上律師專業技術職務，從事企業法律或經濟工作滿1年者。可免試《綜合法律知識》、《經濟與民商法律知識》和《企業管理知識》3個科目，只參加《企業法律顧問實務》1個科目的考試。
上述報考條件中有關學歷或學位的要求是指經國家教育行政主管部門承認的正規學歷或學位；從事相關業務工作的年限要求是指取得規定學歷前、後從事該相關業務工作時間的總和，其截止日期為2010年年底。
根據原人事部《關於做好香港、澳門居民參加內地統一舉行的專業技術人員資格考試有關問題的通知》（國人部發〔2005〕9號）文件精神，凡符合企業法律顧問執業資格考試有關規定的香港、澳門居民，申請參加企業法律顧問執業資格考試，在資格審核時應提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業學歷或學位證書，以及相應專業機構從事相關專業工作年限的證明。
二、考試科目
企業法律顧問執業資格考試設：《綜合法律知識》、《經濟與民商法律知識》、《企業管理知識》、《企業法律顧問實務》4個科目。
三、報名程序及報名辦法
企業法律顧問執業資格考試,全省統一實行網上報名。所有報考人員須在規定的報名時間內，登陸湖北人事考試網（網址：www.hbrsks.gov.cn）,填寫報考信息，上傳近期1寸電子登記彩照（jpg格式，照片大小在8Kb－10Kb之間，五官輪廓清晰，占滿圖片框）。
（一）首次報考人員，在網上准確、完整提交報名信息，下載列印資格考試報名表，經有檔案管理許可權的所在單位人事部門（或人事檔案代理機構）審核同意（蓋章）後，持有關證明材料(報名表、二代身份證、學歷或學位證、資格證或聘書、從事專業工作年限證明等)原件辦理資格審查手續。
省直單位報考全科人員，由省國資委法規處（到省人事考試院一樓大廳）進行資格審查，由省國資委法規處在網上做資格審查確認標記後，在湖北人事考試網繳費。
市州以下報考全科人員,經市、州、直管市、神農架林區國資部門和市州職改辦進行資格審查後，到當地人事考試院（中心）現場確認和繳費。
（二）續報考生
已參加過報考全科的人員，在網上報名系統中，點擊老生報考圖標，憑檔案號通過網上提交報考信息，省直考生，由省人事考試院考評一處做信息審核確認標記，在湖北人事考試網上繳費；市州以下考生，到當地人事考試院（中心）現場確認和繳費。
（三）免試科目人員
符合免試科目的新老報考人員，均須在網上准確、完整提交報名信息，下載列印資格考試報名表，經有檔案管理許可權的所在單位人事部門（或人事檔案代理機構）審核同意（蓋章）後，持有關證明材料(報名表、二代身份證、學歷或學位證、資格證或聘書、從事專業工作年限證明等)原件辦理資格審查手續。省直報考人員，經省國資委和省職改辦現場資格審查（蓋章），由省人事考試院考評一處在網上做資格審查確認標記後，在湖北人事考試網繳費。市州以下報考人員，經市、州、直管市、神農架林區國資委和市州職改辦資格審查（蓋章）後，到當地人事考試院（中心）現場確認和繳費。
具體網上報名、繳費、准考證下載辦法請登陸湖北人事考試網（網址：www.hbrsks.gov.cn）查詢。
國務院各部門所屬單位和中央管理企業的在鄂報考人員，按屬地管理原則進行報名。
四、考務日程安排
（一）網上報名時間
2010年5月17日9:00—5月26日16:00。
（二）現場資格審查時間
省直單位現場資格審查時間為2010年5月17日9:00—5月27日16:00（雙休日除外）。
各市州根據實際情況安排現場資格審查時間，並予以公布。
（三）繳費確認時間
省直網上繳費確認時間為2010年5月17日9:00—5月28日16:00。
各市州根據實際情況安排現場繳費確認時間，並予以公布。
（四）准考證網上下載時間
2010年10月18日—10月22日。
（五）考試時間：
2010年10月23日：
上午 9:00～11:30 綜合法律知識
下午 2:00～4:30 經濟與民商法律知識
2010年10月24日：
上午 9:00～11:30 企業管理知識
下午 2:00～4:30 企業法律顧問實務
各地於2010年6月30日前將報名資料庫及試卷預訂單報省人事考試院考評一處。
五、考試題型及答題方式
企業法律顧問執業資格考試各科目均為客觀題，在答題卡上作答。
考生應考時，應攜帶黑色墨水筆，2B鉛筆，橡皮，在參加《企業管理知識》科目考試時可攜帶無聲、無文本編輯功能的計算器。各科試卷題本可作草稿紙使用，考後收回，不再另發草稿紙。
六、考試成績與信息管理
企業法律顧問執業資格考試為滾動考試，參加全部4個科目考試的人員，須在連續兩個考試年度內通過全部應試科目；符合免試條件免試部分科目的人員，須在一個考試年度內通過應試科目，方能取得企業法律顧問執業資格證書。
考試信息採用《人事考試管理信息系統PTMIS》進行管理。為了便於考後的信息統計、分析及辦證，報名時必須採集報考人員的學歷、所學專業、性別、出生年月等信息。考前規則模板中增加了上述信息的必錄設置。考試類別、級別、專業及科目代碼如下：
考試類別
級 別
專 業
科 目
30．企業法律顧問
4．考四科
01．企業法律顧問
1．綜合法律知識
2．經濟與民商法律知識
3．企業管理知識
4．企業法律顧問實務
2．考兩科
01．企業法律顧問
2．經濟與民商法律知識
4．企業法律顧問實務
02．企業法律顧問
3．企業管理知識
4．企業法律顧問實務
1．考一科
01．企業法律顧問
4．企業法律顧問實務
七、考區設置
企業法律顧問執業資格考試，只設省直考區。
八、考試用書
有關考試大綱及考試用書事宜，請與省國資委法規處聯系，聯系電話：027—87231530。
九、考試報名費
根據湖北省物價局、湖北省財政廳鄂價費[2005]266號文件規定，考試報名費60元/人·科。
各地人社、國資部門要高度重視，密切配合，認真組織，按規定做好資格審查和網上報名工作，省直考區要加強考場管理，嚴肅考風考紀，按要求培訓監考人員，確保考試安全實施。
附件：2010年全國企業法律顧問執業資格考試試卷預訂單
湖北省人力資源和社會保障廳湖湖北湖北省人民政府國有資產
監督管理委員會
⑶ 請律師時需要注意什麼在與律師簽合同時要注意什麼
與律師簽訂委託代理合同需要注意以下幾點：
1、選擇一家與所要委託事務相符或相近的專業律師事務所及專業律師，要全面了解律師事務所及承辦律師的從業資質、服務標准、聯系方式等基本信息，查驗一下承辦律師的《律師執業證》及其所在律師事務所的《律師事務所執業許可證》。
2、在委託合同中，應對委託事務的基本信息進行准確、詳細約定，尤其是委託事務的具體要求，以確保受託人能夠很好地完成委託事務，同時受託人必須在委託人授權范圍內進行活動，如果受託人超越許可權給委託人造成損失的，應當賠償損失或委託人減少其相應的報酬。
3、在委託合同中，應對期限進行明確的約定，受託人應按約定時間保質保量完成委託事務。如果受託人因自己的過失不能按時完成，則構成違約，因此給委託人造成損失的，要承擔賠償損失。
4、委託合同若是有償的，因受託人的過錯給委託人造成損失的，委託人可以要求賠償損失。但是，因委託人自己指示不當或其他過錯致使受託人遭受不應有損失的，該損失由委託人自行承擔。委託合同若是無償的，因受託人的故意或者重大過失給委託人造成損失的，委託人可以要求賠償損失。
5、委託合同如果是有償的，應在合同中對於報酬的支付時間、支付方式等進行明確的約定。
（1）明確約定報酬的支付方式，以現金支付或是通過銀行轉賬的方式。
（2）明確約定報酬支付時間，在受託人完成委託事務後，委託人應支付約定的報酬給受託人。同時，委託人還應支付給受託人在處理委託事務中墊付的相關必要費用。
（3）明確約定委託事務因受託人的過失而未能完成，委託人可以不支付報酬或是就已經完成的部分支付相應的報酬。辦理法律事項可能承擔的風險和責任，委託事項的復雜程度，委託事項涉及的價值，辦理委託事項所獲得的結果，合理的成本，律師的專業技能，社會知名度和經驗，其他律師事務所對類似的委託事項的收費標准。
(3)法律顧問證書模板擴展閱讀
《中華人民共和國律師法》第二十五條明確規定了律師為社會提供法律服務的內容和范圍：
（一）擔任法律顧問
（二）擔任訴訟代理人
（三）擔任刑事辯護人
（四）擔任非訴訟代理，參與調解和仲裁
（五）解答法律咨詢，代寫法律文書等，以維護當事人的合法權益，維護法律的正確實施。
參考資料來源：北大法律信息網-中華人民共和國律師法
⑷ 創業的融資計劃怎麼寫
創業融資計劃書怎麼寫
融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書。投資者通過創業計劃書認識了創業項目，除了創業計劃書外，投資者往往需要融資者出具融資計劃書，說明資金數量、資金用途、利潤分配、退出方式等等。在融資過程中，融資計劃書就顯得很重要。
編制融資計劃書的內容包括：
一、企業介紹：企業簡介，企業現狀，現有股東實力，資信程度，董事會決議。
二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。
三、市場分析：市場容量，目標客戶，競爭定位，市場預測。
四、管理團隊：管理人員介紹，組織結構，管理優勢。
五、財務計劃：資金需求量，資金用途，財務報表。
六、融資方案的設計：
1.融資方式
2.融資期限和價格
3.風險分析
4.退出機制
七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。
融資計劃書的內容很多與創業計劃書雷同，但是側重點不一樣，融資計劃書要側重項目可行性分析、團隊實力、股本結構、資金數量、資金用途、利潤分配和退出方式。
特別要強調的是需要預測資本的需求量，創業者需要明確資金用途，然後估算資本需求量，相對准確預計固定資本和運營資本的數量。創業融資計劃是一個規劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。
首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業最基本的采購資金、運作資金等等，是企業前期最基本的投資。
其次，預測營業收入、營業成本和利潤。對於新創企業來說，預估營業收入是定製財務計劃和財務報表的第一步。在市場調研的基礎上，估計每年的營業收入。然後估算營業成本、營業費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅後利潤、凈利潤。
最後，編制預計的財務報表。預計利潤表可以預計企業內部融資的數額，另外可以讓投資者看到企業利潤情況。預計資產負債表反映了企業需要外部融資的數額。預計現金流量表反映了流動資金運轉情況，新創企業往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預計現金流量表就顯得十分重要，但是影響預計現金流量的不確定因素太多，很難准確預計現金流，創業者可以採用各種假設預計最樂觀和最悲觀的情況。
撰寫融資計劃書的五個步驟:
1.融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。
2.融資途徑的選擇。你做為融資人，應該選擇成本低,融資快的融資方式。
比如說發行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資.如果你的項目和現行的產業政策相符,可以請求政府財政支持。
3.融資的分配。所融資金應該專款專用,已保證項目實施的連續性。
4.融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還。
5.融資利潤的分配。
篇二：創業融資計劃書模板
一、項目企業摘要
創業計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。
*其它需要著重說明的情況或數據（可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽）
二、業務描述
*企業的宗旨（200字左右）
*主要發展戰略目標和階段目標
*項目技術獨特性（請與同類技術比較說明）
介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括：
1、研究資金投入
2、研發人員情況
3、研發設備
4、研發產品的技術先進性及發展趨勢
三、產品與服務
*創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要有下列內容：
1、產品的名稱、特徵及性能用途；*介紹企業的產品或服務及對客戶的價值
2、產品的開發過程，*同樣的產品是否還沒有在市場上出現？為什麼？
3、產品處於生命周期的哪一段
4、產品的市場前景和競爭力如何
5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，*利潤的來源及持續營利的商業模式
*生產經營計劃。主要包括以下內容：
1、新產品的生產經營計劃：生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排以及廠房、土地等。
2、公司的生產技術能力
3、品質控制和質量改進能力
4、將要購置的生產設備
5、生產工藝流程
6、生產產品的經濟分析及生產過程
四、市場營銷
*介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等，
*目標市場，應解決以下問題：
1、你的細分市場是什麼？
2、你的目標顧客群是什麼？
3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少？
4、你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？
5、你的營銷策略是什麼？
*行業分析，應該回答以下問題：
1、該行業發展程度如何？
2、現在發展動態如何？
3、該行業的總銷售額有多少？總收入是多少？發展趨勢怎樣？
4、經濟發展對該行業的影響程度如何？
5、政府是如何影響該行業的？
6、是什麼因素決定它的發展？
7、競爭的本質是什麼？你採取什麼樣的戰略？
8、進入該行業的障礙是什麼？你將如何克服？
*競爭分析，要回答如下問題：
1、你的主要競爭對手？
2、你的競爭對手所佔的市場份額和市場策略？
3、可能出現什麼樣的新發展？
4、你的核心技術（包括專利技術擁有情況，相關技術使用情況）和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什麼？
5、你的策略是什麼？
6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在？
7、你能否承受、競爭所帶來的壓力？
8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢？
*市場營銷，你的市場影響策略應該說明以下問題：
1、營銷機構和營銷隊伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網路的建設
3、廣告策略和促銷策略
4、價格策略
5、市場滲透與開拓計劃
6、市場營銷中意外情況的應急對策
五、管理團隊
*全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：
1、公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來
2、要展示你公司管理團隊的戰鬥力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神
*列出企業的關鍵人物（含創建者、董事、經理和主要雇員等）
*企業共有多少全職員工（填數字）
*企業共有多少兼職員工（填數字）
*尚未有合適人選的關鍵職位？
*管理團隊優勢與不足之處？
*人才戰略與激勵制度？
*外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。
六、財務預測
*財務分析包括以下三方面的內容：
1、過去三年的歷史數據，今後三年的發展預測，主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書
2、投資計劃：
（1）預計的風險投資數額
（2）風險企業未來的籌資資本結構如何安排
（3）獲取風險投資的抵押、擔保條件
（4）投資收益和再投資的安排
（5）風險投資者投資後雙方股權的比例安排
（6）投資資金的收支安排及財務報告編制
（7）投資者介入公司經營管理的程度
3、融資需求
創業所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，並列表說明）
融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。
*完成研發所需投入？
*達到盈虧平衡所需投入？
*達到盈虧平衡的時間？
項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。（略）
七、資本結構
*請說明你們希望尋求什麼樣的投資者？（包括投資者對行業的了解，資金上、管理上的支持程度等）
八、投資者退出方式
*股票上市：依照本創業計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明
*股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資
*股權回購：依照本創業計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明
*利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本創業計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明
九、風險分析
*企業面臨的風險及對策
詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防範手段，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險
十、其它說明
*您認為企業成功的關鍵因素是什麼？
*請說明為什麼投資人應該投貴企業而不是別的企業？
*關於項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的個人簡歷及證明人。
*媒介關於產品的報道；公司產品的樣品、圖片及說明；有關公司及產品的其它資料。
*創業計劃書內容真實性承諾。
篇三： 聖美嘉融資計劃書簡略圖
第一節 聖美嘉酒庄基本情況及未來一年發展戰略
公司基本情況
聖美嘉酒庄向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少於三千 萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力
具體募資計劃
第二節 紅酒及市場分析
一、公司產品、特點及優勢
二、行業和市場
三、公司的獨特性和市場競爭力
四、競爭對手的優勢及劣勢
第三節 融資需求和財務預測
一、公司目前的財務狀況和資本結構
二、融資需求
三、財務分析匯總表
四、財務分析
第四節 公司運營和管理
一、公司發展戰略
二、公司的組織結構和管理模式
三、人力資源規劃
四、軟體開發管理
五、市場策略
六、外部支持
七、資本運營
第五節 投資方的介入和退出
一、投資建議
二、投資方在公司經營管理中的地位和作用
三、資本退出
第六節 風險及對策
一、風險
二、對策
⑸ 金和四海俱樂部
中 華 人 民 共 和 國 最 高 人 民 法 院
民 事 判 決 書
(1997)經終字第278號
上訴人(原審被告)：延邊華延集團公司。住所地：吉林省延吉市光明街2號。
法定代表人：金吉成，該公司經理。
委託代理人：李京生，北京隆安律師事務所律師。
委託代理人：孟寶森，北京隆安律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)：沈陽四海工程部。住所地：遼寧省沈陽市東大營街12號。
法定代表人：王允奇，該部經理。
委託代理人：張繼韌，該部法律顧問。
委託代理人：李萬金，該部第十工程處處長。
上訴人延邊華延集團公司(以下簡稱華延公司)為與被上訴人沈陽四海工程部(以下簡稱四海工程部)建築承包合同糾紛一案，不服吉林省高級人民法院(1994)吉經初字第88號民事判決，向本院提起上訴，本院依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。
查明：1993年5月4日，四海工程部、華延公司經協商依照國家統一印製的建設施工合同條款簽訂了「延邊鄉村俱樂部」建設工程施工合同。合同約定1993年5月8日開工，當年12月竣工；四海工程部先墊付200萬元基礎材料款和交抵押金50萬元，待形象進度工程量達到墊付款數額時，華延公司撥付30%的工程款。四海工程部按期開工，於8月自購材料達300餘萬元，但華延公司因資金短缺，每月都拖欠工程款，還先後用5台車抵104萬元工程款。至年底雙方結算，四海工程部完成工程量8 334 253元，華延公司撥現金和材料、設備款共7 170 290?22元，欠四海工程部工程款1 163 962?78元；雙方清點庫存材料折款1 307 300元。此間雙方合作順利，華延公司對四海工程部的工作予以肯定。1994年3月12日雙方工地負責人協商續簽補充協議書(對此對方均確認)，約定工程於當年10月30日前竣工；華延公司必須保證按計劃撥款；華延公司欠四海工程部的工程款和庫存材料款變更為200萬元抵押金和50萬元風險金；開工後15日內華延公司返還四海工程部100萬元。四海工程部按華延公司的要求進入工地600餘人，於同年4月1日開工。由於華延公司自5月開始與韓國大宇株式會社談判合資建立「大延中心有限公司」，並重新修改設計圖紙，一直延續到7月下旬，主體工程不能開工。此間，華延公司大量購進建築材料，四海工程部亦自購部分材料，以備大規模施工，但因華延公司資金不足，拖欠工程款，工地人多活少，發生嚴重停工現象。華延公司在開工前口頭許諾，如停工，每人每天給付20元，但停工發生後，卻不予確認。由於華延公司拖欠工程款，致使四海工程部不能償還賒欠的材料款，而被多家供方向法院起訴。為適應合資項目的需要，華延公司要求四海工程部整頓工地，加強技術力量，四海工程部為此做了相應努力，1994年6月25日經華延公司實地驗收，表示滿意。同年7月19日，華延公司提出再簽一份《大延中心土建工程施工合同》，其中規定：「如四海工程部達不到優質工程標准，華延公司可視其情節對四海工程部進行罰款，或隨時解除施工合同，限期撤離施工現場」，四海工程部對該草案提出修改意見未被採納。嗣後，華延公司私下找四海工程部工地的負責人在該合同上簽上法定代表人王允奇和原工程處處長王戰雲的名字，並加蓋已廢止的工程處公章，而華延公司卻未加蓋公章。8月1日，華延公司突然以四海工程部施工隊伍素質差，工地管理混亂為由要求解除合同，四海工程部不同意。華延公司即發出停止施工的通知。同年8月6日，四海工程部向吉林省高級人民法院提起訴訟。該院受案後，華延公司於同年8月24日指使人員砸開工地大門，讓新的施工隊強行進駐工地施工。
自1993年5月至1994年8月，四海工程部已完成工程量10 504 443元(其中1994年為2 170 190元)，自購材料投入工程400餘萬元(其中94年為110餘萬元)。華延公司撥現金及材料、設備款9 792 992?51元，經雙方對賬，華延公司欠四海工程部704 884?16元。此外，華延公司還欠四海工程部電氣工程款218 000元。雙方還確認工程的在建模板為297?28立方米，折款224 000元。根據四海工程部提供的賬目，工地剩餘材料為2 376 703?88元(其中1993年的為775 924?60元，1994年的為1 600 779?28元)。
在本案一審訴訟中，華延公司於1994年10月發現四海工程部已完工程鋼筋質量有問題，遂向吉林高院申請委託鑒定，經吉林省建設廳工程質量監督總站鑒定：B、C、D段地下室所用鋼材均為不合格品，且柱鋼筋位移，嚴重影響工程質量。提出跨度在5米以上的梁均應進行加固處理的意見，並要求施工圖可由延邊州設計院完成，經省質檢總站審查後實施，牆和柱可不進行處理。現查明，對工程所用鋼筋四海工程部、華延公司雙方均有責任，四海工程部在使用前已送檢，華延公司工地代表在隱蔽工程上均有簽字。1994年12月24日，正當四海工程部准備向華延公司移交工地材料時，華延公司不顧四海工程部勸阻，主動打開工地大門，讓延邊市物資公司不經清點強行拉走工地上鋼筋和部分木料，以抵償四海工程部欠其53萬元的材料款，結果造成工地材料全部喪失的後果。1995年6月經雙方對賬，確認華延公司賬面上欠四海工程部70餘萬元，吉林省高級人民法院裁定並書面通知華延公司給付延吉市物資公司53萬元，以償還四海工程部欠該公司的貨款，並要求將被強行拉走的材料退回工地後，雙方再進行移交，否則，造成的一切後果將由華延公司承擔。但華延公司拒不執行該裁定，導致延吉市物資公司以貨抵債。此期間，1995年3月23日，華延公司以整理工地為由，指使州保安人員用鏟車推倒四海工程部小型材料庫和留置人員的宿舍，砸毀室內的物品和設備，並打傷多人。1996年4月，華延公司又將四海工程部在工地上的最後一間用房推倒，砸毀室內物品，兩次毀損的財物，四海工程部報稱183 377?94元。
吉林省高級人民法院審理認為：(一)主合同與1994年3月12日補充協議有效，1994年7月19日協議無效。前兩份協議，雙方當事人意思表示真實，內容合法，且已實際履行一年多時間。承建方四海工程部具有合法的法人主體資格，其在延吉市施工的工程處為其不具法人資格的分支機構。雖然施工處負責人曾有著軍裝、佩戴軍銜(四海工程部當時為軍隊企業)的錯誤行為，但沒有證據證明在施工中對建設方有欺詐的行為，除依約施工外，還自購400餘萬元的材料投入工程，恰恰是建設方長期拖欠其巨額工程款。雙方對鋼筋質量不合格均負有責任，省質檢總站對四海工程部、華延公司均科以罰款。華延公司單方中止合同系違約行為。(二)華延公司應承擔工地材料損失的主要責任。華延公司明知工地上的建築材料系涉訟財物，四海工程部即向其移交，卻不顧四海工程部的強烈勸阻，主動配合他人將材料強行拉走；事後又拒不執行法院的裁定，最終導致全部材料喪失，華延公司難辭其責，應負主要責任。但四海工程部在移交材料過程中，曾配合不夠，對造成的損失也應負一定責任。對於材料損失的數額，因華延公司單方毀約，強行接管工地，雙方沒有共同清點移交庫存，又因實物已全部無存，無法清點，其數量只能依據四海工程部提供的賬面材料認定。(三)華延公司因修改圖紙造成停工，應按國家規定的標准予以賠償。(四)華延公司在訴訟期間，無視法律，傷人毀物，造成四海工程部的損失，理應賠償，其數額可以採信四海工程部提供的清單。(五)華延公司的反訴不能成立。華延公司提供的圖紙已標明是根據華延集團變更設計的加固方案，且該方案未經省質檢總站審批，因此讓四海工程部承擔並非專為鋼筋不合格而支出的費用於理不合。依照《中華人民共和國經濟合同法》第六條、第二十九條第一款、第三十二條、第三十四條第二款第1、2、4、5項和《中華人民共和國民法通則》第一百一十一條、第一百一十七條第二款之規定，判決如下：一、主合同與1994年3月12日補充協議有效，予以解除；二、被告華延公司給付原告四海工程部工程款928 884?16元及其滯納金。滯納金自1994年9月1日起至給付之日止(1996年5月16日前滯納金按日萬分之三，之後按日萬分之五計算)。三、被告華延公司給付原告四海工程部在建模板款224 323元。四、被告華延公司對原告四海工程部工地材料損失承擔70%的責任，即1 610 000元及其滯納金。滯納金依照前列第二條的起止時間和方法計算。五、被告華延公司賠償毀損原告四海工程部財物損失183 377?94元。六、被告華延公司給付原告四海工程部停工損失費518 230?65元及其滯納金。滯納金依照前列第二條的起止時間和方法計算。七、原告四海工程部給付被告華延公司水電費75 921?98元。八、雙方其他訴訟請求不予支持。本案一審案件受理費99 010元，由原告四海工程部負擔45 610元，由被告華延公司負擔53 400元；反訴費13 000元由被告華延公司負擔；鑒定費4 300元，原告四海工程部、被告華延公司各負擔2150元。
華延公司不服原審判決，向本院提起上訴稱：本案建築承包合同是無效的，四海工程部純屬皮包公司，施工質量差，達不到國家標准。我方也未用武力砸開工地大門，原審法院認定事實錯誤。對於工程款應當給付，其他款項不能給付。請求二審法院公正判決。
四海工程部答辯稱：原審法院經四年的審理，前後多次開庭對賬調查，所作判決事實是清楚的。我部經工商登記，不是皮包公司，事實證明施工質量也是好的，完全是由於上訴人撕毀合同才釀成本案糾紛，故請求駁回上訴，維持原判。
本院認為：1993年5月4日，華延公司與四海工程部所簽建築工程承包合同，及1994年3月12日補充協議，雙方意思表示真實，不違反法律規定，除雙方所約定墊資條款無效外，其餘條款應認定為有效；1994年7月19日協議因並非四海工程部真實意思表示，故應認定為無效。雙方當事人均為企業法人，承包方四海工程部為全民所有制企業，有營業執照和資質證書，在工商部門有注冊登記，四海工程部在延吉的工程處是其派出的分支機構，其赴延吉施工證件齊備。1994年雙方產生糾紛之前，四海工程部曾對該施工處骨幹力量進行了加強，對此華延公司也予以認可。華延公司提出該工程處負責人王戰雲在簽約時身著軍裝，佩戴大校軍銜，冒充解放軍，是一種欺騙行為。經查，其穿軍裝、佩軍銜、稱現役軍人的情況屬實，但這是上級統一發放的，是行政組織行為，盡管不妥，但不應認為是四海工程部或王戰雲個人進行欺騙。事後不久，部隊統一下發文件及時予以糾正，王戰雲再沒有穿過軍裝。故華延公司的此點上訴理由不應成立，應予以駁回。四海工程部在一年多的時間里自購材料投入工程達400萬元，正是因為華延公司資金不足，拖欠工程款，導致四海工程部對外賒欠的材料款不能及時償付，而被多家債權人起訴到法院，四海工程部沒有對華延公司欺詐，而華延公司拖欠了四海工程部的工程款。經原審吉林省高級人民法院委託吉林省質量監督站進行鑒定，四海工程部已完工的地下室鋼筋質量不合格，影響工程質量。對此，四海工程部出具了當時鋼筋化驗合格單，華延公司在隱蔽工程驗收單上簽字，按合同約定，在這種情況下，誰進的鋼材質量不合格由誰負責。經核查，雙方均有進貨，而且多數是華延公司購進的。在訴訟中所進行的加固工程，因所加固的部位與吉林省質檢總站的要求不符，由此所支出的費用，應由華延公司自行承擔。本案工程全部竣工後，被當地質檢部門認定為優良工程，四海工程部無須再對該工程的質量問題承擔責任。四海工程部在原審中提出華延公司欠其工程款711 450?49元，華延公司提出應減掉6066?33元的電話費和500元個人借款，實欠704 884?16元。原審判決按照核減後的數字進行了判決。鑒於雙方當事人對工程款無爭議，本院予以維持，同時，華延公司還應給付電器工程款及相應滯納金。關於四海工程部提出1993年庫存材料到1994年8月為775 924?60元，1994年的庫存材料為1 600 779?28元，共計2 376 703?88元。由於華延公司強行占據工地，材料未能共同清點移交，新進施工隊不經四海工程部同意即使用其材料。在1994年12月，正當四海工程部向華延公司移交材料時，華延公司又配合延吉市物資公司將工地大部分材料強行拉走；雙方對賬後，華延公司拒不執行吉林省高院的裁定及意見，致使被拉走的材料不能退回，華延公司對此應承擔相應的賠償責任。四海工程部在開始移交材料時，態度不夠明確，動作遲緩，對材料管理不夠，對此也應承擔一定責任。按原審法院認定7∶3的比例承擔責任較為公平，本院予以認可。華延公司動用武力傷人、毀物，造成四海工程部損失183 378元，華延公司對此應負賠償責任。雙方對在建模板的體積無爭議，只是對厚度有爭議，經四海工程部計算為297?28立方米，合計224 323元，應由華延公司支付。華延公司還應向四海工程部支付相應的停工損失費。四海工程部應支付給華延公司水電費75 921?98元。華延公司關於工程質量差，其不應向四海工程部賠償材料損失費、停工損失費、傷人毀物損失等上訴理由不能成立，應予以駁回。原審法院認定事實清楚，適用法律正確，判處適當，應予維持。本院根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項和第一百五十八條之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費99 010元，由上訴人華延公司承擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 李天順
審 判 員 徐瑞柏
代理審判員 吳慶寶
一九九九年二月四日
書 記 員 賈 緯
⑹ 司考做題時間怎麼分配
司法考試做題時間分配為：
對於司考的做題時間區分客觀題和主觀題，考試時間是為3小時。
客觀題：
前三卷，每卷共100道選擇題，建議平時客觀題的時間控制在2小時，其中單選為50分鍾到1小時，不能超過1小時，所以做題時單選糾結的時間是最長2分鍾，如果感覺還是拿不準，就趕緊跳過。
主觀題：建議用1小時來完成。
⑺ 有什麼適合律師提效的產品嗎
一、公職律師從2002年司法部推行公職律師試點，到2016年，已經14年，公職律師一直不溫不火。一個很重要的原因是，司法部級別不夠，如何對中央部委形成有效約束。2016年，中央推行法律顧問公職律師公司律師制度的意見，要求2017年底前，縣級以上各級黨政機關普遍設立公職律師。到現在，公職律師數量快速增加。據新華社消息，2017年末，我國公職律師數量為1.3萬餘人。由於之前各地自行試點，形成了廣州模式，廈門模式，揚州模式等，發展模式不盡相同，作用發揮地參差不齊。總體上看，公職律師還處於發展起步階段。許多單位中，公職律師還處於拿一份工資，干兩份活兒的階段。公職律師的待遇上不去，在職務晉升上沒有優勢，獨立性受到制約，自然難以保障履職行為的公正性。不過，放長遠看，還是比較有前途的，法治政府的建設，離不開公職律師的參與。二、社會律師按照中央意見，公職律師可以轉為社會律師。公職律師的經歷可計算為社會律師的工作經歷，並且，轉為社會律師以後，沒有實習期的要求。如果想換片天地，公職律師可以作為一塊不錯的跳板。社會律師的前途，那是大有可為。三、法官、檢察官按照中央意見，公職律師可以轉為法官，檢察官。公職律師轉為法官，檢察官，還要考慮公職律師的工作經歷，年限等。現在法官，檢察官實行員額制，單獨序列晉升，而且，比當地公務員能高50%左右的工資，還有不錯福利待遇。
⑻ 體制內考注冊會計師有用嗎
有用的，看你是是提高學習能力，還是想要提高工資都是可以的。
注冊會計師，是指通過注冊會計師執業資格考試並取得注冊會計師證書在會計師事務所執業的人員，英文全稱CertifiedPractisingAccountant、CertifiedPublicAccountant，簡稱為CPA。
注冊會計師專業考試科目為《會計》、《審計》、《財務成本管理》、《經濟法》、《稅法》、《公司戰略與風險管理》，綜合階段為：職業能力綜合測試。
考試時間：
報名的具體時間在各年度財政部考委會發布的報名簡章中規定，地方考委會應當據此確定本地區具體報名日期，並向社會公告。
每科目考試的具體時間，在各年度財政部考委會發布的報名簡章中明確。
2020年9月10日，北京市注冊會計師協會官網發布《關於取消2020年北京地區注冊會計師全國統一考試的公告》，宣布取消2020年北京地區注冊會計師全國統一考試。
2021年注冊會計師考試時間是8月27-29日（專業階段）、8月28日（綜合階段）。
⑼ 你好，請問單位開具的企業法律顧問證明格式是怎麼樣的呢急求！
沒有固定格式，只是普通格式證明，能證明你從事經濟法律事務的年限就行了，希望可以幫到您。
⑽ 商業計劃書範文
瘋狂BP為您簡單整理一下幾個行業的商業計劃書範文，希望能幫助到您！
1、電商行業相關BP範文：參考範文
2、教育行業相關BP範文：參考範文
3、批發/零售相關BP範文：參加範文
4、餐飲行業相關BP範文：參考範文
5、文化娛樂相關BP範文：參考範文
6、知名企業案例：參考範文