建设法规平时作业一答案

Ⅰ 请问谁有2005年一级建造师建设工程法规及相关知识真题的答案(43题-100题)，请提供，谢谢！

43、某工程项目建设单位于2004年2 月1日发布招标公告，2004
年 3 月 1 日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截
止日2004年 4 月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建
设单位于 2004 年 4 月 30 日向甲发出中标通知书。双方于 2004
年 5 月 20 日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是
（ ） 。
A 2004年 3 月1日-2004 年4月 1日
B 2004年 4 月1日-2004 年4月30日
C 2004年 3 月1日-2004 年4月30日
D 2004年 4 月30日-2004 年5月20日
【答案】B
【解析】本题水平很高，设问很巧妙。考核招投标过程中，招标
公告属于要约邀请；招标文件，通说也认为属于要约邀请；投标
是要约；中标是承诺。
根据《合同法》的规定：要约到达受约人时生效，即要约人自即
日起受要约的约束。但投标作为要约行为，在投标截止日前可以
补充、修改、撤回，因此其“到达”不是指招标人收到投标文件之日，而是指投标截止之日。
其次，中标通知是承诺行为。但该承诺与普通的承诺也略有区别。
一般，承诺到达要约人时生效，但对中标通知书，是“发出”时
就生效。
因此对于本题：甲受到要约条件约束的时间是 2004 年 4月1日
-2004年4 月30日。
本题不难，但如果把D改成“2004年4 月 1日—5月20 日”就会
变的很有迷惑性。因此需要细心掌握。

44、在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标
文件和投标保证金，说明该（ ）
A 要约可以撤回 B承诺不能撤回
C要约是法律行为 D承诺是法律行为
【答案】A或 C
【解析】本题有些勉强。投标是要约，这个没有争议。因此选项
只可能是 A 或 C。但接下来就难了，两句话都表述正确，哪一项
更符合题意？
问题在于，命题人并没有充分表达出他的题意。
如果你认为题目强调了是“截止日前” ，那么在投标截止日前，投
标文件和投标保证金可以撤回，显然，应选A；
如果你认为题目特意强调了“投标保证金” ，那么这意味着（1）
要约一经生效就不能随意撤消（2）要约一经被承诺，要约人就受
到该意思表示的约束，否则将承担缔约过失责任（被没收投标保
证金） 。这样，就能充分说明要约是一种法律行为，应选C。
所以，这个题很难选并不是因为法律关系很复杂，而是因为题意
本身含糊。

45、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定有甲公司为
其承建某工程。甲公司又与乙公司签订了一份施工合同，约定由
乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为
（ ）
A 转包合同，合同有效 B转包合同 ，合同无效
C分包合同，合同有效 D分包合同，合同无效
【答案】D
【解析】甲公司与乙公司签订的合同为分包合同 ，但属于违法分
包。因为根据《建筑法》 、 《建设工程质量管理条例》等法律法规
的规定，建设工程的主体部分必须由承包商施工，不得分包。因
此，该合同因违法而无效。

46、甲、乙于 4 月 1 日签订一份施工合同。合同履行过程中，双
方于 5 月 1 日发生争议， ，甲于 5 月 20 日单方要求解除合同。乙
遂向法院提起诉讼，法院于6 月30日判定该合同无效。则该合同
自（ ）无效。
A 4月1日 B 5月1日 C 5 月20日 D 6 月30日
【答案】A
【解析】合同无效，自始就没有法律约束力，即自签订之日起就
无效。

47、甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李
某委托汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运
送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料
受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应
向（ ）要求赔偿损失。
A 甲公司 B 李某 C刘某 D汽车运输公司
【答案】A
【解析】本题考核合同相对性原理。合同相对性原理每年考一到
两题。
《合同法》规定，合同当事人在履行合同中不论其主观上是否
有过错，即主观上有无故意或过失，只要造成违约的事实，均应
承担违约责任。 《合同法》还规定，当事人一方因第三方的原因造
成违约的，应向对方承担责任。
因此，本题中的赔偿要求只能按合同关系来进行，乙公司应向
甲公司要求赔偿损失；甲公司追究汽车运输公司的责任。

48、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应
按照（ ）履行。
A 订立合同时承包人所在地的市场价格
B订立合同时工程所在地的市场价格
C履行合同时工程所在地的市场价格
D履行合同工程造价管理部门发布的价格
【答案】B
【解析】本题犯了和 04 年第 88 题一样的错误。请参考该题的解
析。

49、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购 5 部电梯，约定由
乙直接将其中 2 部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。则
该合同中应由（ ）承担违约责任。
A 甲向丙 B 乙向丙 C乙向甲 D丙向甲
【答案】C
【解析】考核合同相对性原理。合同相对性原理是每年必考一到
两题的点，可以简单表述为：追究违约责任要有“约”可违。任
何情况，不用想太多，只要找准谁和谁存在有效合同关系就可以
了。
本题属于《合同法》规定的“由债务人向第三人履行债务”
的情况（代为受领） 。
当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三
人履行债务或者履行债务不符合规定，应当向债权人承担违约责
任。
50、 施工单位因为违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要
求其继续履行合同，则施工单位应（ ） 。
A 拒绝履行 B继续履行
C缓期履行 D要求对方支付一定费用后履行
【答案】B
【解析】本题考核违约责任的相互适用。根据《合同法》的规定，
违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必
须根据对方的要求，并在自己能够履行的条件下，对原合同未履
行部分继续按照要求履行。
可见，赔偿损失与继续履行、违约金与继续履行可以同时适
用；但赔偿损失和违约金不能同时适用。

51、张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位是与甲建
材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。
张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合
同，则该合同为（ ）合同
A 效力待定 B 无效 C可撤销 D有效
【答案】D
【解析】考核表见代理。 “表见代理”是指善意相对人通过“被代
理人”的行为足以相信无权代理人具有代理权的“代理” 。基于此
信赖，该代理行为有效。
善意第三人与无权代理人订立的合同，其后果由“被代理人”
承担。如：采购员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权
范围与其他单位订立的合同。
本题中，甲公司并无过错，属于善意第三人。

52、甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙
公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖
合同属于（ ）合同。
A无效 B可撤销 C效力待定 D 可变更
【答案】C
【解析】考核无处分权人处分他人财产的合同效力。

53、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。
在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）履行。
A 中止 B终止 C继续 D 对要求变更的部分中止
【答案】C
【解析】当事人协商一致，可以变更合同。在协商期间，还未发
生变更的效力，双方必须按原合同继续履行。
本题不难，但注意如果将来将题目改为案例题，可能会有相
当迷惑性。例如：
施工合同履行过程中，建设单位书面通知施工单位即将修改
原设计图纸，但未就现场施工安排作出任何指示。则在等待设计
变更通知期间，施工单位应（B）
A 中止施工 B 继续施工 C 对要求变更的部位中止施工 D 对未
变更部位继续施工
选B是有法律依据的，选ACD 符合道德良心，但没有法律依
据。分析如下：如果建设单位在指令中明确提出停工，施工单位
接受，则形成合同变更；其次，施工单位也可以主动询问或提出
工期索赔，如果建设单位拒绝回答，则施工单位应始终按合同约
定履行，否则将构成违约行为。

54、甲、乙签订房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后
甲将合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于（ ）转让
A 主体 B 标的 C权利 D义务
【答案】C
【解析】这属于《合同法》规定的“债权（权利）转让”的情况。
债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第
三人的行为。

55、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费用为80 万元，甲
方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了
12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还
（ ）万元
A 12 B24 C16 D32
【答案】B
【解析】定金合同是实践合同，定金合同自实际交付定金时成立。
从这一规定出发，希望大家理解：除非主合同中明确： “本合同自
交付定金时生效” （成约定金） ，否则甲不论付不付定金，付多少
定金，都不是违约行为。而乙拒不履行合同，应当承担违约责任，
双倍返还定金。

56、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保
证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是
（ ）
A 某大学教授 B某企业财务科
C某公立小学 D某街道办事处
【答案】A
【解析】保证人是指具有代为清偿能力的单位或个人。国家机关；
学校、幼儿园、医院等公益事业单位、社会团体；企业职能部门
不可以担任保证人。企业分支机构：有法人授权时可以做保证人，
否则，保证无效。

57、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，
双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于
（ ）合同的相关规定处理此案。
A 行纪 B技术服务 C委托 D居间
【答案】C
【解析】监理合同具备委托合同的基本特征，属于委托合同。

58、甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席
仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲
裁庭应当（）作出裁决
A按多数仲裁员的意见 B 按首席仲裁员的意见
C提请仲裁委员会 D 提请仲裁委员会主任
【答案】A
【解析】裁决应当按照多数仲裁员的意见作出的。仲裁庭不能形
成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。注意两者
之间的逻辑联系。

59、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，
申请时间应当为（ ） 。
A 一审法院庭审辩论期间 B一审法院判决前
C举证期限内 D二审法院开庭前
【答案】C
【解析】当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。对需要鉴定
的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当
理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材
料，致使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当
对该事实承担举证不能的法律后果。

60、甲诉乙施工合同纠纷一案经某一市区法院一审终结，判决乙
支付工程款及利益。一不服，向该市中级法院提出上诉，二审法
院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区，但在该区没有财
产可以提供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向
该市（ ）法院申请强制执行。
A 一区 B 中级 C二区 D 三区
【答案】A
【解析】人民法院作出生效的法律文书，由一审法院执行。也即
无论是一审法院作出的，还是二审法院作出的生效的法律文书，
均由一审法院执行。其他有强制执行力的文书，由被执行人住所
地或被执行财产所在地法院执行。

61、甲市的A 公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程
位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法
院是（ ）市人民法院。
A甲 B乙 C 丙 D 丁
【答案】被告住所地或合同履行地
【解析】原来教材写错，所以题目跟着出错。施工合同纠纷案件，
适用协议管辖；不适用专属管辖。

62、甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委
员会裁决” ，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲
裁协议（ ） 。
A无效 B 有效 C 效力待定 D 可撤消
【答案】A
【解析】 〈仲裁法〉规定，在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或仲
裁委员会没有约定或约定不明确，当事人又达不成补充协议的，
仲裁协议无效。

63、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁
决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿
行为，乙方可以（ ）
A 向上级仲裁委员会申诉 B向人民法院起诉
C请求法院撤销仲裁裁决 D向市人大常委会申诉
【答案】C
【解析】根据《仲裁法》的规定，当事人由证据证明裁决有下列
情形之一的，可以向仲裁委员会所在的中级人民法院申请撤销仲
裁裁决：
（1） 没有仲裁协议的；
（2） 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权
仲裁的；
（3） 仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的
（4） 裁决所依据的证据是伪造的；
（5） 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。

64、王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且
未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费用 2000
元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推
诿。承担该责任的主体应是（ ） 。
A 建设单位 B施工单位
C王某与建设单位 D 王某与施工单位
【答案】B
【解析】考核地面施工致人损害责任。在公共场所、道旁或者通
道上挖坑、修缮安装地下设施，没有设置明显标志和采取安全措
施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

65某施工单位未按规定对商品混凝土进行检验，后由于商品混凝
土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后
果包括（ ） 。
A罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任
B罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任
C罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任
D罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任 【答案】C
【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位未检
验建筑材料安全性能的，责令改正，罚款 10-20 万元；情节严重
的，降低资质等级或吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿
责任。

66某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施
工人员没有按规定操作，致使砖块坠落砸伤现场外的行人赵某。
对赵某承担赔偿责任的应当是（ ）
A施工人员 B项目经理
C监理工程师 D施工单位
【答案】D
【解析】本题超纲，考核的是危险作业致人损害责任。这个点在
民法中与地面施工致人损害、建筑物及地上物致人损害同样的都
非常重要，因此虽然教材遗漏了没写，也希望大家尽量掌握：
从事高空 、高压 、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输
工具等对周围环境有高度危险的作业造成他人损害的，应当承担
民事责任；如果能够证明损害是由受害人故意造成的，不承担民
事责任。

67某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭
火，这一行为减少施工单位的损失 10 万元，甲单位因此损失 1
万元。以下表述正确的是甲单位（ ） 。
A只能自行承担这一损失 B可以要求施工单位支付4.5
万元
C 有权要求施工单位支付 1 万元 D 应当要求施工单位支付 5
万元
【答案】C
【解析】本题答题依据不明。但可以依照无因管理的思路回答本
题： 受益人施工单位有义务承担管理人甲单位的合理的管理费用+
直接损失。本案中未提及甲单位在管理过程中的支出，可以推定
为0，直接损失为1万元，因此，选C。

68. 施工单位在某项目中偷工减料，造成建设工程不符合规定的
标准，给建设单位造成损失，建设行政主管部门不能对该施工单
位实施的制裁是（ ）
A责令改正 B责令赔偿损失
C责令停业整顿 D降低资质等级
【答案】B
【解析】 本题相关考点已经删除， 但仍可以推断出应选B。 因为A、
C、D属于行政处罚，赔偿损失则属于民事责任，不属于行政责任。
行政机关不应介入民间经济纠纷，所以也不存在“责令赔偿损失”
这一行政处罚。

69某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师
提出后，项目经理仍不采取措施。因而发生重大伤亡事故，则项
目经理承担的刑事责任有（ ） 。
A拘留 B吊销资格证书
C 有期徒刑或者拘役 D 有期徒刑并处拘役、罚
金
【答案】C
【解析】拘留和吊销资格证书属于行政处罚，行政责任；所以A、
B不选。
有期徒刑和拘役都属于主刑，罚金属于附加刑。同一罪犯不能
同时适用两种主刑，可以在承担一种主刑的同时承担附加刑。因
此D不选。

70、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主
观上有过错为前提的是（ ）
A项目经理采购材料设备 B项目经理组织施工
C 建设单位支付工程款 D 项目经理为采购材料而进
行的谈判

Ⅱ 《建设法规(Ⅰ)》第一次作业

1、5
2、安全第一，预防为主
3、50，30
4、15天
5、5年
6、20日
7、招标是要约邀请，投标是要约
8、2％~4％
9、承包方
10、民事责任

《建筑工程施工许可管理办法》第4条进一步具体规定为：

(1)建设工期不足一年的，到位资金原则工不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%;

房屋建筑工程质量保修办法
第七条在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（五）装修工程为2年。

建设工程质量管理条例
第五十八 条违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；

（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

（二）验收不合格，擅自交付使用的；

（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

民事制裁；民事制裁是由人民法院依法给予民事违法行为者依其应应承担的民事责任而进行的法律制裁。其形式主要有：停止侵害、排除妨碍、消除危害、返还财产、恢复原状、赔偿损失、支会违约金、更换、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等。民事制裁是适用范围最为广泛的法律制裁。

Ⅲ 建设法规简答题

生的是裂痕,于是爱情红纽带也就裂成了无数伤感的碎段,在时间的专严格的考验中没有挽属回余地的随风飘散!
现实的婚姻容不得长久的浪漫,可烂漫依旧是婚姻的菜萁中不可缺少的调味品.同样的菜蔬用不同的烹饪手法,就可以调制出不同的风味来,这是最简单的烹饪常识.比如丈夫在妻子生日那天献上一束水灵的玫瑰花儿,在妻子的腮边印上甜蜜吻痕的同时,再对妻子说：“老婆,我爱你”于是从妻子嘴角边遗漏出带有皱纹如同少女般的嗔怪：“去,怎么还这么肉麻”的表情里,再品味一次年轻时初恋的情怀.以至能够信心十足着进行完美爱情的接力赛,彼此相携到老.有了这样完美的爱情,我想即使有一天,两个人伫立站黄昏的夕阳下,戴着沧桑

Ⅳ 大一建筑法规题

1.甲施工单位回函说法不正确。因为甲施工单位是总包，乙施工单位是分包，甲施工单位有责任和义务进行管理。
2.工程竣工验收程序不合适。甲施工单位应向项目监理机构提交竣工验收报告，由总监组织竣工预验收，合格后向建设单位报工程质量评估报告，再由建设单位组织各方竣工验收。
3.造成严重漏水，应该由建设单位和乙施工单位承担责任。建设单位指示，乙施工单位实施。
4.对建设单位和乙施工单位进行处罚。

Ⅳ 建设法规案例分析（急）

你好，首先，该住宅建筑在报批规划时规划部门对此有一定的层高限制，以及其版他限制权，如外观风格等。其次，房屋建筑工程在设计时均有结构设计，其承载力均在一定的范围之内，如加盖一层会涉及到安全问题（因为顶层的楼面实际为屋面，其承载力设计与楼面不同）。最后，我国建设工程相关法律法规规定，更改原有建筑设计方案需经原设计单位重新设计并交由建设行政主管部门审批后方可施工，加盖楼层实际属于违章建筑。

Ⅵ 工程建设法律法规都有哪些

1、法律：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》。

2、行政法规：

《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；《建设工程勘察设计管理条例》；《中华人民共和国土地管理法实施条例》。

3、部门规章：

《工程监理企业资质管理规定》、《注册监理工程师管理规定》、《建设工程监理范围和规模标准规定》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、

《建筑工程施工许可管理办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、

《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《城市建设档案管理规定》。

(6)建设法规平时作业一答案扩展阅读：

工程建设的分类

工程建设是实现固定资产再生产的一种经济活动。由民用建筑和工业/工程两部分组成：

1、民用建筑工程

（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程的供水、供暖、供电、卫生、通风、煤气等设备及其安装工程，以及列入建筑工程的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程。

（2）设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池等附属工程。

（3）为施工而进行的场地平整，工程和水文勘察，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后的场地清理、环境绿化、美化等工作。

（4）矿井开凿、井巷延伸、石油、天然气钻井，以及修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程。

2、工业工程

（1）生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程以及附设于被安装设备的管线敷设工程和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作。

（2）为测定安装工程质量，对单个设备进行单机试运行和对系统设备进行系统联动无负荷试运转而进行的调试工作。

Ⅶ 建设法规答案

法规法条多、需要记忆。时间考点多，容易混淆。试卷覆盖面广，难度增加。内2014年试卷综合考虑教材改版的衔接、容第四版教材内容增加较多，覆盖面广等因素，难度略有下降。2015年试卷覆盖面及难度整体将有所增加，考试深度相对一般。学习方法：针对法规这种知识点繁杂、覆盖面广、法规条文多需记忆的考试，适宜采用多次重复记忆、大量做题的方法。如果参加课程辅导，应在听精讲班之前看一遍教材，做到重在理解，有所印象。课后第一时间进行做题练习，有助于加深记忆、查漏补缺。法规都是选择题，所以考生不必有太大的心理包袱，相对于实务，它是比较容易的。二级建造师考试为全国统考，统一时间，统一大纲，统一教材，统一命题。但是各省合格分数线不一样，大部分省份法规需60分才合格。

Ⅷ 建设法规案例请高人解答！

乙公司的行为属于不安履行抗辩权，虽然根据协议乙方应当先履行三通一平的义务，但由于甲公司自身资金不足，且出现具额亏损，严重影响了其履约的能力。根据合同法的规定，先履行义务的乙方有权暂停履行义务并要求甲方提供担保。