2017二建法规对题

① 二建考试建筑工程管理与实务真题及答案完整版

2017年二建考试建筑工程管理与实务真题及答案（完整版）

一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是()

A、三层

B、五层

C、七层

D、九层

答案：B

2下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是()

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.疲劳强度

D.伸长率

答案：C

3终凝时间不得长于6.5h的水泥是( )。

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.粉煤灰水泥

D.矿渣水泥

4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓控制网的测量方法宜采用( )

A、直角坐标法

B、角度交会法

C、距离交会法

D、极坐标法

5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是( )

A、集水井

B、减压井

C、回灌井

D、降水井

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是( )

A、连接角码

B、硅酮结构胶

C、不锈钢螺栓

D、防火密封胶

7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是( )

A、入模温度宜低于35℃

B、宜在午间进行浇筑

C、应及时进行保湿养护

D、宜用白色涂装砼运输车

8、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是( )

A、高强度螺栓不得强行穿入

B、高强度螺栓可兼做安装螺栓

C、高强度螺栓应一次性拧紧到位

D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割

9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指( )

A、连墙件与架体连接处

B、剪刀撑与水平杆连接处

C、剪刀撑与立杆连接处

D、纵横向水平杆与立杆连接处

10.下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是()

A.隧道

B.人防工程

C.锅炉内

D.高温场所

11、关于外用施工电梯与楼层间防护门的做法，正确的是( )

A、门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧

B、门为常闭型，开闭装置设在楼层室内一侧

C、门为常开型，电梯运行期间上锁

D、门为常开型，电梯停运期间上锁

12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括( )

A、暂列金额

B、计日工

C、总包服务费

D、安全施工费

13、一级动火作业的防火安全技术方案应由( )组织编制。

A、项目负责人

B、项目技术负责人

C、项目安全负责人

D、企业技术负责人

14、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布期限一般为( )

A、1个月到12个月

B、3个月到6个月

C、3个月到12个月

D、6个月到3年

15、关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的是()

A、供热系统为2个采暖期

B、装修工程为5年

C、给排水管道为5年

D、外墙面防渗漏为该工程合理使用年限

16.项目职业健康安全技术交底的交底人应是( )

A.项目负责人

B.项目技术负责人

C.企业技术负责人

D.企业安全负责人

17.关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是( )

A.单位工程可以是一个构筑物

B.分部工程可划分为若干个子分部工程

C.分项工程可划分为若干个子分项工程

D.检验批可按变形缝划分

18.240mm厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( ) 。

A.整砖斜砌

B.整砖丁砌

C.半砖斜砌

D.整砖顺砌

19.建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是( )。

A.A级：不燃;B级：难燃;C级:可燃;D级：易燃

B.A级：不燃;B1级：难燃;B2级：可燃;B3级：易燃

C.I级：不燃;II级：难燃;III级：可燃;IV级：易燃

D.甲级：不燃：乙级：难燃;丙级：可燃;丁级：易燃

20.下列工程中，超出二级建造师(建筑工程)执业资格范围的是( )。

A.高度90m的公共建筑工程

B.高度75m的附着脚手架安装工程

C.跨度36m的钢结构建筑物工程

D.造价900万元的装饰装修工程

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.建筑结构的可靠性包括( )。

A.安全性

B.适用性

C.经济性

D.耐久性

E.美观性

混凝土的优点包括( )。

A.耐久性好

B.自重轻

C.耐火性好

D.抗裂性好

E.可模性好

23.木材干缩变形导致的现象有( )。

A.表面鼓凸

B.开裂

C.接榫松动

D.翘曲

E.拼缝不严

24.地基验槽中采用钎探法时，同一工程中各钎探点打钎应( )。

A.钎径一致

B.钎探耗时一致

C.钎锤一致

D.用力(落距)一致

E.锤击数一致

25关于防水卷材施工说法正确的有( )

A.地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘

B.地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法

C.基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴

D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴

E.铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开

26下列关于招投标说法错误的有( )

A招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行

B招标人不得邀请招标特定投标人

C公开招标的项目应该发布招标公告

D招标文件应该载明投标有效期

E招标人分别组织投标人踏勘现场

27.下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是( )。

A.填充墙砌块

B.钢管脚手架用扣件

C.结构用钢筋

D.绑扎钢筋用铁丝

E.防水卷材

28在竣工图章中需列明的内容有( )。

A施工单位项目负责人B现场监理工程师C施工单位竣工图审核人D总监理工程师

E设计单位审核人

29下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有( )

A整体面层地面 B干挂花岗岩墙面C陶瓷锦砖饰面 D水泥压力板隔墙 E水泥砂浆抹灰墙面

30根据室内环境污染物控制的'不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有( )。

A.图书馆B.医院C.体育馆D.住宅E.展览馆

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)

背景资料

某建筑施工单位在新建办公楼工程施工前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。

在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。

问题：

1、本工程的施工组织设计中应包含哪些内容?

2、施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格?

3、写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况，如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月?

4、针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。

参考答案：

1、(本小题估计5分)编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法(主要施工方案)、施工现场平面布置、主要施工管理计划。(估计满分5分，每项1分)

2、(本小题估计2分)施工单位技术负责人或者授权的技术人员审批。(估计2分)

3、(本小题估计5分)

(1)工序E：拖后1个月(估计1分);工序F：拖后2个月(估计1分);工序D：拖后1个月(估计1分)。

(2)后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月(估计2分)

4、(本小题估计8分)

(1)工序E工期索赔成立(估计1分)，索赔1个月;理由：建设单位供应材料原因所导致，责任由建设单位承担(估计1分)且工序E是关键工作(或总时差为0)(估计1分)影响工期1个月

(2)工序F工期索赔成立(估计1分)，索赔1个月;理由：因为当地政令性停工导致，由建设单位承担责任(估计1分)且影响工期1个月(估计1分)(总时差1个月，拖后2个月，影响工期1个月)

(3)工序D工期索赔不成立(估计1分);理由：因为工人返乡农忙原因，施工单位的责任(估计1分)。

(二)

背景资料

某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施;并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。

施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组认为临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。

针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面面约1500mm(?150mm，没有错误)，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。

在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积8.64㎡，台面距楼地面高4.6m。

问题

1、按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿外，检查的保证项目还应有哪些?

2、针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施?

3、指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。

4、现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定?现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些?

3、参考答案：

1、(本小题估计4分)

保证项目：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火(估计满分4分，每项1分)(现场办公与住宿)

2、(本小题估计4分)—般临时设施区，每100㎡配备两个10L的灭火器;大型临时设施总面积超过1200m2的，至少24个10L的灭火器;应备有专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材。(估计满分4分，每项1分)

4、(本小题估计6分)

(1)不妥之处1：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm(估计1分);正确做法1：支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm(估计1分)

(2)不妥之处2：扫地杆距地面约1500mm(估计1分);正确做法2：扫地杆距地面不大于200mm(350)(估计1分)

(3)不妥之处3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内(估计1分);正确做法:3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内(估计1分)

4、(本小题估计6分)

(1)现场搭设的移动式操作平台的台面面积(估计1分)和台面高度(估计1分)均符合规定。(移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。)

(2)安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆;平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台;操作平台的荷载应控制，施工人员和物料总重不能超过容许荷载(估计4分)(移动式;悬挑式;操作平台)

(三)

背景资料

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。

在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。

在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。

主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改

结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。

问题：

1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。

2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?

3.针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。

4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程?

参考答案：

1、(本小题估计6分)

(1)错误之处1：经分包单位技术负责人审批后(估计1分);正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需要总包单位技术负责人审批(估计2分)。

(2)错误之处2：分包单位技术负责人组织专家论证(估计1分);正确做法：总包单位组织专家论证(估计2分)

2、(本小题估计5分)

1)将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除(清除、铲除等等)

2)蜂窝处凿毛，用水冲洗

3)重新支设模板，洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实;或采用微膨胀混凝土振捣密实(与混凝土成分相同的水泥浆等等)

4)加强养护(注意拆模时间等)

3、(本小题估计4分)(1)短边尺寸200mm的孔口安全防护措施：用坚实的盖板盖严(估计1分)，盖板要有防止挪动移位的固定措施(估计1分)。

(2)一处为尺寸1600*2600mm的洞口安全防护措施：四周必须设防护栏杆(估计1分)，洞口下张设安全平网防护(估计1分)。

4、(本小题估计5分)主体分部工程验收资料包括钢筋、模板、混凝土、现浇结构、填充墙砌体(估计5分，每项1分)

(四)

背景资料

某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分工程进行专业分包。

施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，但一直未收到建设单位的审批意见。施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。

该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。

在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部分或减少部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据见下表：

竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。

问题：

1、在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处?分别写出正确的做法。

2、针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织?施工单位哪些人必须参加?本工程的竣工验收应由谁进行组织?

3、分别计算清单A和清单B结算的清单费用。

4、分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。

参考答案：

1、(本小题估计6分)

1)错误之处1：专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请(估计1分)

正确做法：专业分包单应向总包单位提出，由总包单位向监理工程师提出申请。(估计1分)

2)错误之处2：建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确(估计1分)

正确做法：发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批，逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用，不应扣除。(估计1分)

3)错误之处3：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付(估计1分)

正确做法：变更设计增加款项同期的进度款中同时支付。(估计1分)

(不妥：于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请;正确做法：施工单位(总包)应在14天内提出：参考答案;试题问题有点不清晰?)

2、(本小题估计4分)本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织(估计1分);施工单位必须参加的人员：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织(估计1分)。

3、(本小题估计6分)

(1)：(5594-5080)÷5080=10%大于5%(估计1分)

清单A结算的清单费用5080*(1+5%)*452+【5594-5080*(1+5%)】*452*(1-5%)=5334*452+260*429.4=2410968+111644=2522612元(估计2分)

(2)(8918-8205)÷8918=8%大于5%(估计1分)

清单B结算的清单费用：8205*140*(1+5%)=1206135元(估计2分)

(试题问题有硬伤：清单规范量的变化15%，试题5%;专家?)

4、(本小题估计4分)

(1)专业分包单位工程资料移交到总包单位(估计1分)

(2)总承包单位将工程资料(含专业分包单位的资料)移交到建设单位。(估计1分)

(3)监理机构整理后的工程监理资料移交给建设单位，建设单位再移交给当地城建档案管理部门(估计2分)

;

② 2017年二级建造师《法规知识》重点强化试题及答案（11）

1[单选题] 劳动合同中劳动报酬约定不明确，且没有集体合同时，应()

A.由用人单位决定

B.由劳动者决定

C.实行同工同酬

D.实行平均薪酬标准

参考答案：C

参考解析：劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的，适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬;没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。

2[单选题] 甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，下列关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法中，正确的是()

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

参考答案：B

参考解析：《合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本案例属于恶意肆者串通，损害国家、集体或者第三人利益的情形。

3[单选题] 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，在必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于其必须进行招标的情形的是()

A.施工单项合同估算价为500万元人民币

B.重要设备采购单项合同估算价为92万元人民币

C.监理服务采购单项合同估算价为80万元人民币

D.项目总投资额为3200万元人民币

参考答案：B

参考解析：《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七务规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标局滑：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

记忆难度：容易(0)一般(0)难(1) 笔 记：

4[单选题] 当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。其中，电话交谈属于()

A.书面形式

B.日头形式

C.推定形式

D.默示形式

参考答案：B

参考解析：《合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。口头形式是指合同当事人只用语言为意思表示订立合同而不用文字表达协议内容的形式。

5[单选题] 根据合同约定，2015年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2015年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2015年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是()

A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2015年12月1日诉讼时效中止

D.2015年12月1日诉讼时效中断

参考答案：D

参考解析：《民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。第一百裂腊薯三十九条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼对效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期问继续计算。第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

6[单选题] 根据《合同法》，债权人转让权利的，应当()

A.经债务人同意

B.通知债务人

C.与债务人协商

D.与债务人、第三人协商一致

参考答案：B

参考解析：《合同法》第一百一十七条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

7[单选题] 在某场馆工程质量保修书中，下列保修期限条款符合《建设工程质量管理条例》规定的是()

A.主体结构工程为永久

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为5年

D.设备安装和装修工程为1年

参考答案：C

参考解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

8[单选题] 建筑业企业资质证书的有效期为()年，期满前可以申请延续。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：D

参考解析：《建筑业企业资质管理规定》第十七条规定，资质证书有效期为5年。第十八务规定，建筑业企业资质证书有效期届满。企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

9[单选题] 建设工程代理存在着两个法律关系，其中被代理人与第三人之间是()

A.委托关系

B.信托关系

C.信任关系

D.合同关系

参考答案：D

参考解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。

10[单选题] 位于甲省的某工程项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需途经丙省辖区，根据《固体废物污染环境防治法》，下列做法中正确的是()

A.应当向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意，并由甲省环保部门通知丙省环保部门

B.应当向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意，并由甲省环保部门通知乙省环保部门

C.应当向丙省环保部门申请，并经甲省、乙省环保部门同意

D.应当向甲省环保部门申请，并经乙省、丙省环保部门同意

参考答案：A

参考解析：《固体废物污染环境防治法》第二十三条规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。第五十九条规定，转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。

11[单选题] 下列情形中，应当更换施工项目负责人的是()

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同

B.承包方同意更换项目负责人

C.发包方与承包方产生了合同纠纷

D.因不可抗力需要暂停施工

参考答案：A

参考解析：注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

12[单选题] 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。下列监督检查的方式不包括()

A.重点检查

B.抽查

C.专项检查

D.全面检查

参考答案：D

参考解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第九条规定.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

13[单选题] 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可用于()

A.补偿印刷、邮寄的成本支出

B.补偿人工成本支出

C.项目宣传成本支出

D.必要的管理费

参考答案：A

参考解析：《招标投标法实施条例》第十六条规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

14[单选题] 下列选项中，属于投标人与招标人串通投标行为的是()

A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.投标人与招标人中间存在利害关系，可能影响投标公正性

C.招标人组织潜在投标人踏勘项目现场

D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人

参考答案：D

参考解析：《招标投标法实施条例》第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

15[单选题] 某建筑公司采用不同方式分别与甲、乙、丙、丁四家材料供应商订立了仲裁协议。下列无效的仲裁协议是()

A.与甲通过信件达成的请求仲裁的协议

B.与乙采用合同中约定的仲裁条款达成的请求仲裁的协议

C.与丙通过电子邮件达成的请求仲裁的协议

D.与丁口头约定仲裁

参考答案：D

参考解析：《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。书面形式包括合同书、信件和数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

16[单选题] 根据《劳动合同法》，下列属于可以约定试用期的劳动合同的是()

A.期限不满3个月的劳动合同

B.无固定期限劳动合同

C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D.非全日制用工劳动合同

参考答案：B

参考解析：《劳动合同法》第十九条规定，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。第七十条规定，非全日制用工双方当事人不得约定试用期。

17[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包工程中，分包工程使用承租的机械设备时，对其进行验收的单位是()

A.相应资质的检验检测机构

B.分包单位、出租单位、制造单位、安装单位

C.施工总承包单位、分包单位、出租单位、制造单位

D.施工总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

参考答案：D

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第三十五条规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

18[单选题] 建设工程设备采购合同生效后，订货方可以因为()而对履行合同义务提出异议。

A.采购数量变动

B.公司名称变更

C.公司负责人变动

D.公司法定代表人变动

参考答案：A

参考解析：《合同法》第七十六条规定，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。当事人协商一致，可以变更合同。

19[单选题] 根据《建设工程施工合同(示范文本)3(GF--2013--0201)，除专用合同条款另有约定外，应投保建筑工程一切险或安装工程一切险的是()

A.发包人

B.总承包人

C.分包人

D.监理人

参考答案：A

参考解析：《建设工程施工合同(示范文.本)》(GF一2013～0201)第18.1条规定，除专用合同条款另有约定外.发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

20[单选题] 在建的建筑工程因故中止施工满()的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

参考答案：C

参考解析：《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

二级建造师频道为大家推出【2017年二级建造师考试课程！】考生可点击以下入口进入免费试听页面！足不出户就可以边听课边学习，为大家的梦想助力!

③ 2017年二建公路实务第四题考的是什么

2017年二建公路案例四

该项目实施过程中发生了如下事件:

事件一: 针对基层与底基层的施工，施工单位在施工组织设计中做了详细要求，现摘录4 条技术要点如下:

1. 应在下承层施工质量检测合格后，开始摊铺上层结构层。采用两层连续摊铺时，下层庄孜月质量出了问题时，上层应同时处理

2. 分层摊铺时，应先将下承层顶面拉毛或采用凸块压路机碾压，再摊铺上层混合料;

3. 对无法使用机械摊铺的超宽路段，应采用人工同步摊铺、修整，并同时碾压成型;

4. 气候炎热，干燥时碾压稳定中、粗混合料，含水率比最佳含水率降低0.5~1.5 个百分点。

事件二： 施工单位对K5+500^K5+800 路段的基层完成碾压并经压实度检查合格后，及时实施养护，但因养护条件欠佳，导致基层出现了裂缝。经过弯沉检测，该段基层的承载力满足设计要求。施工单位对裂缝采取了相应的技术措施处理后，继续铺筑上面的沥青混凝土面层。

事件三： 根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》，施工单位完成约定的全部工程内容，且经施T自检和监王里检验评定均合格后，提出交工验收申请,报监理单位审查。

交工验收申请书附自检评定资料和C报告。监理单位审查同意后，及时按规定提交了D资料、质量评定资料和监理总结报告。项目法人接收资料后及时按规定组织了交工验收。

问题:

1.写出图2中构造物K的名称。

2.图2 中A 区域应采用哪些特性的填料回填?

3.对事件一-中的4 条技术要点遂条判断对错，并改正错误之处。

4.写出两条可对事件二中裂缝修复的技术措施。

5.写出事件三中C报告、D资料的名称。

④ 2017二级建造师法规知识：建设工程安全生产管理条例

1090 建设工程安全生产管理条例(适用全部建设工程安全生产的监督管理)
《安全生产管理条例》的立法目的在于加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。《建筑法》和《安全生产法》是制定该条例的基本法律依据。
1091建设工程安全生产管理碧指嫌制度
一、掌握建设工程安全生产管理制度
1、安全生产责任制度(最基本、核心)是安全第一、预防为主的具体体现。
2、群防群治制度 (是安全第一、预防为主的具体体现，还是群众路线在安全工作的体现)
3、安全生产教育培训制度 (对职工进行安全培训，提高安全意识和技能)
4、安全生产检查制度(自身预防为主的体现)
5、伤亡事故处理报告制度
事故处理必须程序，做到“三不放过”(事故原因不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过)。
6、安全责任追究制度等。

1092掌握建设单位的安全责任
1、施工单位提供资料
建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。不符，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿。
2、依法履行合同
建设单位逗桥不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
3、提供安全生产费用(保证)
建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
4、不得推销劣质材料设备
建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
5、提供安全施工措施资料
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
6、拆除工程进行备案的安全责任
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。
1)施工单位资质等级证明;
2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;
3)拆除施工组织方案;
4)堆放、清除废弃物的措施。
7、法律责任
1)建设单位未提供建设安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，责令限其改正;逾期，责令停止施工。
2)建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：
(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;
(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的;
(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
1093掌握工程监理单位的安全责任
1、审查施工方案
程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
2、监理的安全生产责任
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
3、法律责任。
1)违反强制性标准
注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令悔手停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
2)其他
监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：
① 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;
② 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;
③ 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;
④ 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
1094掌握施工单位的安全责任
(一)主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全责任
1、主要负责人(明确责任人)
施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
“主要负责人”并不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。
建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、项目负责人(建造师)
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格(建造师)的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。处于中心地位。
1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程2)确保安全生产费用的有效使用3)并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患4)及时、如实报告生产安全事故。
3、安全生产管理机构和专职安全生产管理人员
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员负责。
施工单位所属的分公司、区域公司等较大的分支机构应当各自独立设置安全和产管理机构，负责本企业的安全生产管理工作。施工单位及其所属分公司、区公司等较大分支机构必须在建设工程项目中设立安全管理机构。
安全生产管理机构的职责主要包括：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动。
专职人员的安全责任：对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
(二)总承包单位和分包单位的安全责任
建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
(三)安全生产教育培训
施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
1、日常培训 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
2、新岗位培训
施工单位在采用新技术、新工艺、新材料应当进行相应的培训。
3、特种作业人员
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
(四)施工单位应采取的安全措施
1、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
1)编制安全技术措施 2)编制施工现场临时用电方案3)编制专项施工方案
对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
2、安全技术交底
建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
3、设置安全警示标志
施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
4、施工现场安全防护
施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
5、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
6、在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
7、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
8、安全防护设备管理
9、起重机械设备管理
施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。施工起重机械和整体提升脚手架、模本等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志附着显著位置。特种设备施工起得机械的是指“涉及生命安全、危险性性较大的”起重机械。
10、办理意外伤害保险
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
(五)法律责任
1、挪用安全生产费用的法律责任(处挪用20%以上50%以下的罚款)
2、违反施工现场管理的法律责任(处5万元以上10万元以下的罚款)
3、违反安全设施管理的法律责任(处10万元以上30万元以下的罚款)
4、管理员人员不履行安全生产管理职责的法律责任(2万元以上20万元以下的罚款)
5、作业人员违章作业的法律责任
6、降低安全生产条件的法律责任(降低资质直至吊销资质证书)
7、其他法律责任
1095熟悉勘察、设计单位的安全责任
1、勘察单位的安全责任
1)具有确保勘察文件的质量，以保证后续工作的安全责任
2)科学勘察，以保证周边建筑物安全的责任;
2、设计单位的安全责任
1)具有科学设计
2)提出建议
3)承担后果的安全责任。
3、法律责任
勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：
1)未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的;
2)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的。
1096熟悉其他相关单位的安全责任
1、机械设备和配件供应单位的安全责任
为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
2、出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任
出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有生产(制造)许可证，产品合格证。
出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工工具及配件
3、施工起重机械和自升式架设设施的安全管理
1)安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。
2)检验检测机构(具有专业资质的检验检测机构)
对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。
4、相关各方的法律责任。
未提供安全设施和装置的，处合同价款1倍以上3倍以下罚款;出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：
① 未编制拆装方案、制定安全施工措施的;
② 未由专业技术人员现场监督的;
③ 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;
④ 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

⑤ 2017二级建造师考试题型和分值是多少

2017二级建造师考试主要包括《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》两个科目（为各专业考生统考科目）和《专业工程管理与实务》（包括10个具体的专业，考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试）。

《建设工程法规及相关知识》题型有60道单选题，每道题1分和20道多选题，每道题1分，合计100分。

《建设工程施工管理》题型有70道单选题，每道题1分和25道多选题，每道题1分，合计120分。

《专业工程管理与实务》题型有20道单选题，每道题1分，10道多选题，每道题1分和4道案例分析题，每题20分，合计120分。

拓展资料：

首次报考人员需提供以下材料

（1）相应的学历证书原件及复印件；

（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（3）有效的业务工作证明（在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章）；

（4）本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；

（5）如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表（新考生）；

（6）如实填涂的省人事考试报名信息卡；

（7）免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。

参考资料：

二级建造师考试-网络