山财合同法ppt
㈠ 要搜索引擎中查找关于“合同法”的“PPT”文献,应该构建怎么样的检索式进行检索,检索结果用截图显示
使用网络高级搜索指令Filetype,这个语法主要用来限制查找文件的格式类型。内
用法:
搜索关键词容 +filetype:PPT或者filetype:PPT 搜索关键词。
ps:注意关键字和filetype之间要有空格。
㈡ 合同法赠与和租赁合同案例
案例一
公司A为谋取利益,将盖有公司公章的空白合同书出租给某乡镇企业。该乡镇企业利用该空白合同书,从公司B处购得钢材若干吨。后该乡镇企业亏损,拖欠公司B货款20万元。公司B向公司A要求其偿还20万元债务。公司A拒绝,公司B起诉。
①该案如何处理?
②设该乡镇企业与公司A有隶属关系,则该案如何处理?
案例二
1988年3月30日,某县先锋大队与该村“豆腐大王”蒋刚签订承包合同,将只承包给本队社员的队属春光豆制品厂交由蒋刚承包。合同规定:承包期限为1年,自1988年4月1日至1989年3月31日;蒋刚要向先锋大队交纳承包利润18000元,春光豆制品厂经营了一个半月时间,便交给他的一个外地亲戚以他的名义在此经营管理;而蒋刚本人又在他处受聘。先锋大队发现此情况后,便向蒋刚提出解除合同。蒋刚表示反对,仍要求继续进行承包。双方经多次协商未成,先锋大队遂诉至法院,要解除与蒋刚所签订的承包合同,并要求蒋刚交纳其承包期间承包利润。
问:此案如何处理?
案例三
1994年7月,技术人员梁某与某民用化工厂签订了专利实施许可合同,梁某把自己所有的专利技术“两用鞋刷”(专利号88201848)转让给民用化工厂在一定范围内实施。合同规定:梁某负责提供该项专利技术的图纸资料并进行技术指导;民用化工厂负责投资、生产设备、材料及产品销售;化工厂向梁某支付技术转让费1500元,此外付技术指导费每月50元,至化工厂掌握该项技术为止;合同还约定技术保密期限等条款。
合同成立后,双方开始按照合同约定履行自己的义务:梁某携有关技术图纸和技术资料到化工厂进行现场辅助和技术指导,化工厂安排了生产设备、原材料,并向梁某支付了技术转让费1500元。化工厂在联系销售过程中,遇一急需活干的加工厂,便与这个厂签订了一项转让专利技术的合同,约定对方支付技术转让费6000元,另外按产品销售额提成2%。
此后,化工厂因自己尚未掌握该专利技术而未能向加工厂按约及时转让,加工厂要求对方负违约责任,双方争执不休,被梁某知道,遂以化工厂未经专利权人许可擅自转让专利技术的事实,向法院起诉,要求法院依法判决;化工厂支付违约金1万元;专利技术失密损失费2万元;指导被告方工作期间的指导费100元。
问:此案如何处理?
案例四
1992年2月1日,某市物资局供销公司与某县王路居预制厂签订购销钢材合同。合同规定:某市物资局供销公司供给某县王路居预制厂10号钢材450吨,每吨价格1200元,货款总额540000元;交货期限为1992年2月底,由某市物资局供销公司代办运输,运费由某县王路居预制厂负担,货到3日内付清全部货款及运费。合同签订后,某市物资局供销公司即积极组织货源,于1992年2月28日,将货物全部发往某县王路居预制厂,某县王路居预制厂收到货物后,以所收钢材质量不合格为由拒绝付款。某市物资局供销公司曾先后多次派人与某县王路居预制厂协商,但均未达成一致意见。某市物资局供销公司也曾提出请有关部门对此钢材进行质量鉴定,以明确责任。但是某县王路居预制厂表示反对,并单方作主将钢材全部退回某市物资局供销公司,造成数量短少了3.50吨。无奈,某市物资局供销公司投诉于当地人民法院,要求某县王路居预制厂给付货款,并偿付逾期付款的滞纳金。
受诉法院在审理期间,委托有关部门对某市物资局供销公司所供钢材进行了检验。检验结果为:某市物资局供销公司供给某县王路居预制厂的全部钢材均为合格品。
经法院查明,某县王路居预制厂在与某市物资局供销公司签订合同后,又以略低于此合同价格与另一单位订立了购销同一种钢材的合同,由于将货款全部预付出去,故在收到某市物资局供销公司发来的钢材无力支付货款的情况下,借口钢材不合格,以此来拒绝给付货款。
问:此案如何处理?
案例五
某公司授权公民王某代理寻找本公司产品的买主并代签经济合同,请指明其授权委托书有何不妥之处。
××公司委托代理证书
兹委托王××同志代理我公司签订经济合同。
委托单位:××公司
(1)上面的委托证书有何缺陷?
(2)以下有关经济合同代理的说法,正确的有( )。
A. 法人的代表人可视为代理人,签订经济合同
B. 公司的子公司不经授权就可以作为A公司的代理人签订经济合同
C. 代理人与第三人串通,损害被代理人利益的经济合同无效
D. 代理人以自己的名义,在授权范围内签订经济合同有效
E. 代理人以被代理人名义与自己签订的合同无效
“合同法案例分析”版权归作者所有;转载请注明出处!
案例六
某供销社与某建筑公司签订了一份建筑一栋6层营业、办公两用楼的工程承包合同。供销社作为发包方,以大包干方式(即包工、包料)承包给建筑公司。合同约定:开工时间为1993年5月10日,竣工时间为1993年12月20日。经双方和质量部门验收合格后交付使用。
问题:
①假设1993年11月25日工程竣工,但经双方和质量部门检验,存在若干安全隐患与承包合同要求不符。供销社提出,建筑公司应该改建部分工程。建筑公司认为,部分改建,耗工费时,不如少收部分报酬,供销社不同意。就上述问题,请选择正确选项:
A. 建筑公司的要求是合理的,应该予以支持。
B. 工程质量不符合规定,供销社有权要求限期无偿修理或返工、改建,供销社的要求是合法的。
C. 如果建筑公司改建后,使工程交付期超过合同规定的竣工交付期,视为承包方违约,其应当偿付逾期违约金。
②假如工程在1993年11月25日竣工后,由于供销社急于开业未经验收就提前使用工程,后发现了严重质量问题,质量责任由谁承担?如后经查明,质量问题是由于某建材商店销售的建材不合格所致,又经证明,建材质量不合格是由于建材生产企业的过错导致的,请问,可以根据《产品质量法》追究建材生产者的责任吗?
③根据《合同法》的规定,建设工程竣工验收,以什么为标准?
④由于供销社没按合同规定的时间提供图纸,以致工程延期20天才竣工,而供销社没有按期提供图纸又是由于某工程设计院的责任,则以下处理正确的有:
A. 建筑公司对工程逾期不负责任
B. 供销社应当偿付建筑公司因顺延工期造成的停工、窝工的实际损失
C. 由于施工图纸不及时交付是由于某设计院的责任,所以建筑公司可以直接向某设计院索赔
D. 建筑公司的停工、窝工损失先由供销社赔偿、然后由供销社向设计院追偿
案例七
某矿山机械厂与某钢铁公司签订了加工承揽合同。合同规定:由钢铁公司提供原料,机械厂为其加工烧成车50台。总价款250万元。钢铁公司给付机械厂定金5万元。钢铁公司提供加工图纸,并要求机械厂保密。合同规定,由钢铁公司于1994年5月底自提货物,验收合格后就价款转帐结算。
1994年5月,钢铁公司去机械厂提货。检验后钢铁公司以20台烧成车与加工图纸规格不符:另外30台质量低劣。因此,拒收货并要求机械厂承担违约责任。机械厂认为,与加工图纸不符的20台是合理的技术误差,另30台质量低是因为钢铁公司供料不合格。双方为此发生了纠纷。
问题:
①钢铁公司与机械厂签订的是什么合同?该类合同中还有什么其他种类?
②双方所签合同中没有质量和技术标准,双方又各执一词,怎么处理?
③如果钢铁公司给付机械厂5万元预付款,如果机械厂不履行合同怎么处置?
④假如合同签订时,钢铁公司提出,加工的烧成车质量缺陷可能短期内难以发现,对这种情形,应相应在合同中加上什么条款?
⑤在合同履行过程中,钢铁公司有无检查权利?
A. 有 B. 没有
⑥在本案中,在交货时,承揽方提出定作物质量不合格是由于定作方供料不合格所致,是否合法为什么?
⑦假设在合同履行时,机械厂发现定作方提供的图纸有不合理之处,则应;
A. 停止工作,解除合同
B. 承揽方应及时通知定作方,并规定时间,让其提出修改意见
C. 不必通知定作方,对原图纸作合理修改即可
D. 定作方未在规定时间内答复承揽方,承揽方有权停止工作,并通知对方,因此造成的损失,由定作方赔偿
⑧假如1994年3月由于机械厂所在地后面的山体崩落,巨石砸坏了已制成的20台烧成车,该损失由谁来承担?
⑨假如机械厂延期交货,该损失由谁承担?
案例九
王某系某部委转岗干部,某日在朋友聚会上,恰遇新春商贸公司总经理潘某,王某告诉潘某,他有诸多关系,可以给潘某提供生意上的方便,助其订立合同,但须给予一定的好处。潘某当即应允,又对王某说,如其愿意,可提供一批商贸公司的商品,王某可以自己名义以不低于公司指定价格出卖,公司支付报酬。王某见有利可图,也爽快答应了。现问:
1. 王某和潘某及其公司间是否有合同关系?说明理由。
2. 若王某以帮助潘某公司订立合同为名,向潘某公司提供虚假情况,损害其利益的,应承担哪些法律责任?
3. 若王某接受潘某的商品后,以低于公司指定价格出卖,王某并外补偿差额,该买卖对潘某公司是否发生效力?
㈢ 山东财经大学、大二第一次选课、圣井校区、求各前辈指导!
从扣扣上转的,不知你看过没有
山财08金融工程二班的公选课评价,全班的智慧结晶!
市场营销
从来不点名 开卷 稳过 其他不知道了
当代世界政治与经济
老师脾气很好,讲得也行,没去过几次,不知道点没点名,考试内容一般课件上都有,个人认为不错
从不点名,期中期末考试做卷子,可以抄,没人管
偶尔点名 老师讲解幽默风趣 为考研必修课 受益良多
周日上午 12节 孙希良 男 主要教授当今世界政治的情况与发展过程 比如 中国如今的国际地位 美国战后实施的霸权战略有哪些 老师很好 水平较高 从不点名 讲课很有意思 讲得不错
老师特别好,特别善解人意,虽然只去上过一节课 ,但是老师真的是很好 很为学生着想,从不点名,讲课也很认真,仔细尽职尽责!力推!
领导科学与艺术 最大特点 点名 不过因为一共没几节课 人也很多 他只会头几节课点名 后几节就不全点了 如果不幸别点了三次 那你就结业了 考试也没用 他不会给你分的 但是个人觉得老师讲的不错 挺实用而且讲的很现实 个人评价 值得一选(但如果为了学分就别选了)
上市公司业绩分析 点名频率不是很高一共点两次 但是我觉得可学的内容基本没有 就是在跟你说上市的一些法律法规 实际的投资理念基本没有 也没交具体的基本面分析 而且考试很变态 知道题在哪就是抄也得抄一节课 期中还好些 期末很可能答不完卷
美学概论 王培娟 点了两次名 每次上课前都会放两首歌 有时看电影 考试有二十分的知识题,然后就是80分的作文,很容易过的 个人认为不错 考试就是写作文 平时也不怎么点 点了也无所谓 期中一篇作文 期末作文占80分 还愁过不了吗
房地产经营管理 刘冲 1501 未被点名 考试很稳
时间周天上午,地点:1501,老师点过两次名,老师讲的很好,考试就是写篇作文,过容易,得高分难。
现代礼仪 周承娟 第二阶梯教室 未被点名 考试很稳
品牌经济学 刘华军 没点过名 考试一篇论文 可以打印版的
老师讲的很好 幽默风趣 也从不点名 期末考试题目就是篇作文
国际贸易与实务王恒~~ ~~经常点名~~闭卷考试
物流管理~邹霞~~经常点名~~开卷
邹霞 周日五六节 教室1206:老师实际经验很丰富,课堂上气氛活跃,开课前几周点名很勤,之后都没点名。
物流经常不定期点名 讲的也不是很有特色
媒介素养教育星期四晚,2501,宁兆洋老师,课内容还行,点名次数不多,不过碰上心情不好时会点名提问问题,心情好时,对举手回答问题的同学,答对一道期末成绩加十分。没有期中考试。不给课件,期末考试提前给题目,自己在网上搜答案,考试时带材料去即可。比较简单。 周三晚上点过一次名 没有期中论文。
艺术治疗学 周四晚上不点名 不考试 课堂气氛很轻松
上课时间是周四晚上,老师是苏琪,从不点名,也不考试,教课内容还行
桥牌老师是金融学院的李世平 不大点名,点的时候是在纸上写名字 内容就是教你怎么打,考试就考打桥牌 很有意思
上课时间是周五上午,老师是刘珊,点名是以上课提问的方式进行,只要经常去就能保证及格,课堂比较有意思,而且是唯一一门有实践课的选修课,而且考试是以打牌为考试方式的
刘珊 周五三四节 教室1204:老师比较耐心,点名很频繁,但是授课内容太空泛,不大学得到打牌技巧。
周五上午34节 当然是讲怎么打桥牌 老师水平较高 讲的比较明白 但是课程本身比较无聊 如果对桥牌不感兴趣最好别选 老师几乎每节以提问的方式点名 考试比较简单 就是让你们打牌 打得好的就过 不用背 无任何笔试内容
公共选择理论 刘姗 女就一个班我忘了老师叫什么 从不点名! 教的还不错,考试也比较容易过
世界经济史 杨玉萍老师人很好,希望有机会多上上她的课,哲理性丰富,但是点名一但查到就没有情面的考试不松
国际服务与贸易 王珩从不点名,考试也还松
周二晚上 不点名 有期中论文,期末考试。
供应链管理时间:周天下午,地点:1306,老师讲的不咋地,一般吧,考试题目有的需要自己总结,考试能过,但得高分有点难,老师点过三次名。
老师严厉但没点过明,考试开卷
劳动合同法秦军启老师。1201教室。2节/周。强力推荐一下。能学到很多实用的东西,况且,以后正确维护自己合法权益是必须的。老师讲课内容并不枯燥,很深刻。考试内容虽然题量大,但都容易找到。十分容易过。如果翘的人不是很多不点名,但是我们基本没多少翘的。
旅游市场营销路琪老师,1501教室,2节/周。脑子有病就选。第一节课说好总共点5次,但是我们点了2次后迟迟不点,直到倒数第二节课才点第三次。考试很难,结合实际与巨专业的知识,找也找不到,编都不会编。没什么好学的。我等n名难友小命还悬着
PHOTOSHOP色彩管理与编辑孙永兴老师,二阶,实际由于设备问题转站3个教室。没什么好学的。自暴:原名《色彩管理与编辑》,学校不批,加上PS,学校就批了,实际跟PS无关。巨无聊!好在虽第一节课恐吓人说签到他一眼就看穿,实际没点过。倒数第二节课出题,最后一节课交上。混学分很容易…
艺术心理学
周二晚 苏琪 3501 有人说世上有三种人:男人 女人 女博士,但我觉得心理学博士是第三种人中的极品,况且此老师还和一个艺术伟人同名!教课内容主要是西方和中国的艺术心理论,上课每次都放舒缓的音乐,讲些艺术家变态 分析人的兽性之类的,认真听课容易精神分裂,不认真听课猛抬头会觉得十分恐怖(心理学家 低沉音乐 3501 艺术变态 风动窗帘 教室熄灯)。总是突如其来的点名,不允许请假或是补假,期末考试时我才知道点了3次,我就知道一次,还没去。期末考3个题,题目比较专业,每个写至少800字,课件上没有,网上很少,而且还都是苏老师她老人家写的,总之没法抄!如果你没怎么上课,像我一样会扯淡估计也行,否则很难过。不过我觉得学学心理挺好,能看透许多事,但别学太深,容易成为第三种人。苏老师别让我挂呀,我学到了您的精髓,分析得还行吧。。。
企业文化 据说老师一直教并只教这门课,山财企业文化的鼻祖,偶尔课上进行小组讨论,上交书面材料,签上组员名字,变相点名,考试简单,课件开卷。
中国经济专题{第2-12周|3节/周}杨依山1306 点一次名,期中期末考试写论文,3000字
网上文史资料检索与利用:上课时间是周六晚上,老师是孙永兴,教课内容一般,基本不点名,但是老师脾气比较怪,可能资格较老的原因,考试题目比较变态,在网上找不着
公务员制度{第2-18周|2节/周}张宝峰1404点了3次名,期中写一篇1000字论文,期末前给你份题,试卷全是那份题上的,抄的比较爽。老师比较幽默,对社会有独到见解,教课不太专业。
婚姻法与继承法
{第2-18周|2节/周}于丽平3109
老师很有个性 很那个,,看起来很凶 ,考试从来不看考场。随便抄 回宿舍写 写完再回来交都可以。。点名方式。。。点一个出去一个很变态。不存在替答道的就可能。不能翘。,
上市公司信息披露与分析
点过一次名 没认真听也不知道讲的怎么样,这个老师有个特点就是每当考试时,告诉同学们题目然后就消失,下课前再来收作业,所以拿到试卷后你回来网络完了再回去也还来得及,只要速度够快就行
人际关系学一阶 周日三四节 毕秋丽 老师上财毕业 教的非常好,不单纯讲人际关系。点名是上课传着化对号,等于不点名。考试开卷
点过两次名,都是签到,可以让别人替你签,考试的内容课件上都有
上市公司信息披露与分析{第2-18周|2节/周}吕玉芹
老师人很好 就点2次名 上一节课划勾 下一节课 按照名单点名。考试就是抄课件,期末的题很变态,课件找起来都费劲、。老师很好说话。讲课也不错。推荐~
吕玉芹 周日七八节 教室1307:课件很好很强大,但是老师似乎经验不足。点名很少。
1307 周日56节 吕玉芹 老师水平很高,就是有点板,不过内容很有益处,是关于财务会计方面的,点名是上课传着化对号,等于不点名。考试开卷。
Flash制作。杨立博 平时不点名,考上机操作,感兴趣的这课挺好,平时要交上机作业,唯一不足就是制作听花费时间的。
经济理论增长 老师经常性点名,而且一次课点两次名。考试还好。
财经新闻欣赏 这课轻松,平时就看看新闻,考试也简单。就第一节课点一次名。
国际贸易时间:周天上午,地点:1206,老师没点过名,讲得很好,考试相对容易。
旅游文化学周五晚上,6316上课,周霓老师。讲的不错,经常是离下课十五分钟时准时点名,不给课件,但是上课时只要把幻灯片上划横线的内容抄下来即可,由于考试可带笔记,考试内容就是笔记内容。没有期中考试。结课早。
财产保险学 2501 周一晚 王海萍 老师教得不错,很有用处,经常点名,但考试前说一声就没事了,考试开卷。
媒介文化通论 周日78节 一阶 老师不点名 考试比较容易通过 了解媒介及媒介传播的相关知识
国际商法 周六晚 1205 设班长一名 每节课点名 考试题量很大 不易沟通 老师讲解水平欠佳
哲学导论 周末56节 刘天华 讲课情况一般,不过老师不严,一学期从未点过一次名,开卷考试,答案基本都在课件上,课件页数很多,总之选这个课还好吧
西方哲学史侯继迎 男周六下午三四节 讲述西方哲学的发展过程 都有哪些代表人物 代表观点等等 老师水平很高 比以前的马哲老师好多了 能讲的很明白 有时会放视频 而且 老师从不点名 不想上的可以不去 考试时去就行 考试开卷 基本都是课件上的内容
Wto概论 王云 女周五晚上的课 主要内容就是wto的发展过程 中国怎样加入世贸 wto有哪些规则 比如 反倾销 反补贴 知识产权保护等等 老师水平还可以 但讲得不是很有意思 她以前是学法律的 英语不错 说的太快了 基本听不懂 老师很少点名 好像就两次 给人感觉是白领不是老师 考试开卷 有一些内容课件上找不到或找不全 而且她会加一些补充的内容
文献检索 李明明老师 周六一二节 传说是买他的书(记得是26元人民币)就能过 没敢尝试不买书的后果 讲课内容很专业 主要是些文献检索方法 途径之类的,没什么意思,但以后写论文 或其他查资料之类的可能会用到。下课吼叫点名条(写清学院班级姓名的纸条),可以让人代交。期中考试是很专业的试卷,一节课不听的话根本不知道讲的什么,平时交过2次作业,发到他邮箱里。期末考试全是选择题,图书馆有卖的资料,但老师比较无趣,很多题都稍微改动,例如换换选项、把“是的”换成“不是的”之类的。上课经常提问,自愿回答,答对者期末每题在最终成绩上加1分,所以最终有可能100分以上。一般的都90左右,在自然类算不是很变态的课。
当代国际关系 王波老师 周五七八节 强烈推荐 不点名但你又不想翘课, 对历史 军事 政治感兴趣的同学一定别错过,期中期末两篇论文,自由发挥即可,即使你一节课不去,估计也90左右。真是吐血推荐,这样的老师太少了,真才实学,敢讲真话。
经济博弈论 王玉燕老师
点名问题:传名单 但是早上8点的那节课不行 老师要在旁边看。 作业:没有 就期中考试要写一篇 但是给的时间很长 这次是三个星期不上课写一篇2000字以上的论文(但是不能网络,因为她很多都看过,如果网络,需要自己修改很多。)
期末考试:名次解释 判断 简答 计算 论述,很多课件上都没有 网上也比较难找。如果考试时你旁边没个平时听课的就比较惨了,计算题是需要上课认真听讲、 最好做笔记才会的。最总成绩80多应该不成问题。
卓越团队 李永刚老师 周六貌似一天三节课 教课内容随机随性而来很有激情 点过两次名,人少就点 考试看视频写论文,3000字,很累 每个人看法不一,个人觉得老师很有魅力,很喜欢讲课风格很发人深省
老师很搞笑,喜欢模仿,每次说点名都没点,人也挺好的,可以学到很多东西
涉外礼仪 不点名,分高,老师还好
个人能力有限 如果你知道其他的课 请在下面留言补充吧 多谢
中国传统文化 老师好 不点名 快考试的时候给考试内容 考试的时候照着抄就好 也可以用手机网络
商务沟通与谈判 人员素质测评 老师刘红 基本每节课都点名 你要不是专供学术的最好不要选着两节课
区域经济 刘东明 老师人好 偶尔点名但是会提前通知 期末考试写论文
㈣ 合同法的几个简单案例分析
(1)汽车买卖合同有效。因为双方主体资格有效,订立合同的程序、标的物均专合法。
(2)卡车受损应由工厂属承担责任,因为根据《合同法》142条的规定,标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担。本题卡车尚未交付,受损的风险应由工厂承担。
(3)甲有权要求退车,因为根据《合同法》111条的规定,受害人有权合理选择要求对方承担修理、更换、重作、减少价款等违约责任。
(4)甲不能既请求工厂支付违约金,同时要求双倍返还定金,因为根据《合同法》116条的规定,不能同时选择两种罚则。
(5)甲可以同时请求工厂支付6000元的违约金和支付每天50元的迟延履行违约金。因为根据《合同法》第114条的规定,这两种违约金分别适用于不同的情形,对应于两种不同的违约行为。
㈤ 在哪能搜到现成的ppt内容
这个问题太宽泛了 你如果能更具体些就更好了 并且你要说明是什么主题的 如果你知道是什么主题 在网上搜都可以 网络就有很多ppt的
㈥ 如何在合同签订中规避风险.ppt
承包合同和劳动合同不是一个概念,承包合同属于《民法》和《合同法》范畴,劳动合同属于《劳动合同法》范畴, 不存在签订承包合同规避劳动合同风险的说法。劳动纠纷的归口部门是当地的人力资源与社会保障局,当事人双方存在承包纠纷可以通过当地的人民法院进行民事诉讼。 《劳动合同法》 第七十七条劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。 第七十八条工会依法维护劳动者的合法权益,对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。 《民事诉讼法》 第二条中华人民共和国民事诉讼法的任务是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实、分清是非、正确适用法律、及时审理民事案件、确认民事权利义务关系、制裁民事违法行为、保护当事人的合法权益、教育公民自觉遵守法律、维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业顺利地进行。 第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间 以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。 第四条凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼,必须遵守本法。 第五条外国人、无国籍人、外国企业和组织在人民法院起诉、应诉,同中华人民共和国公民、法人和其他组织有同等的诉讼权利义务。外国法院对中华人民共和国公民、法人和其他组织的民事诉讼权利加以限制,中华人民共和国人民法院对该国公民、企业和组织的民事诉讼权利,实行对等原则。 第六条民事案件的审判权由人民法院行使。 人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 第七条人民法院审理民事案件,必须以事实为根据,以法律为准绳。 第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。 第九条人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解。调解不成的,应当及时判决。 第十条人民法院审理民事案件,依照法律规定实行合议、回避、公开,审判和两审终审制度。
㈦ 急!案例分析(合同法)
1。有效。
2。卡车受损由工厂负责,卡车未交付给甲,所以由工厂承担责任。
3。甲不能要求双倍赔偿,因为工厂不在消费者权益保护法所规定的经营者的范围内。所以不受消费者权益保护法调整。
4。甲能要求退车,卡车质量不符合约定,工厂应当承担违约责任。
5。甲不能要求工厂支付违约金并双倍返还定金。支付违约金与双倍返还定金是二选一的,不能同时要求。
6。甲可以要求工厂赔偿经济损失。由于工厂提供的车辆不合格造成甲的损失,工厂应当负责人。
7。家可以同时要求工厂支付违约金和支付每天五十元的延迟履行违约金。这都是在合同中约定好的,可以并用。
㈧ 在哪儿能搜到现成的ppt
呵呵,这个我在行!利用filetype功能。
比方说,你要搜索关于“劳动合同法”的PPT,那就在网络中输入“合同法 filetype:ppt”。(引号不必输入)
注意,在关键词(合同法)和后面的filetype之间要有一个空格。另,filetype后的冒号要用英文格式的冒号“:”(半角)而不要用中文格式的冒号“:”(全角)。然后点“网络一下”进行搜索。
搞定!
㈨ 合同法案例
餐饮服务合同关系;该附随义务不是法定也不符合习惯,当然当事人之间也没有另行约定,认定没有附随义务;损失,如果能找小偷追回便罢,追不回,损失自担。当然了,这是考试,实践中“按闹分配”这种是后话。