合同法工期延误

Ⅰ 工期延误的原因

问题一：工程延期的原因有哪些？ 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：
（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。
（4）设计变更和工程量增加的。
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
（6）发生不可抗力。
（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。

当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生浮件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。

问题二：因什么原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延 非承包人原因导致的，包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力

问题三：甲方有哪些原因可以引起工程延期 甲方引起工程延期的因素可多了，例如：设计变更、要工停工、延期支付工程款、因其它原因引起的停工（如 *** 勒令停工等）

问题四：工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 1、工期延期和工期延误的区别：
工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的；而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。在不可抗力的影响下，工期延期在一定范围内，一般属于正常。
2、违约赔偿一般的计算公式为：LD=0.15C/T。 LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。

问题五：如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 非承包人原因导致的，包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力

问题六：项目因建设单位原因导致工期长期延误，应如何处理？ 不知你是代表哪一方。监理？业主?承包商？各自利益不同，处理要求自然不同。
根据FIDIC的原则（我国的施工合同范本也是参照FIDIC来的），如果因业主原因导致工期延长，承包商可以索赔。索赔的内容包括：EOT（延长工期），延期部分的直接费用增加，增加的管理费（包括总部管理费），延期阶段的应得利润，延期部分的物价上涨，延期部分的保险费，保函手续费，融资成本等。
如果延期阶段项目已暂停施工超过90天，承包商可以要求终止合同，进行项目清算。清算内容如下：已完工作的应得款项，未完工作估价并要求业主支付，为本项目采购的专用设备材料的剩余价值赔偿，本项目未摊销完的临时设施及间接费（比如进出场费，临时建筑费用等），损失的应得利润。
国内的具体规定参见合同法和建设工程管理的相关规定，建设工程合同范本，本项目签订的合同内容。主要看合同是怎么约定的，在不违反法律明文规定的情况下，合同约定优先。比如合同规定此等情况不能索赔，虽然明显不合理，但也是有效，损失就由承包商承担了。

问题七：什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理? 延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的订长，这种就叫工程延误。
延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。
处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。

问题八：工程工期延误分析 1、分析产生延误的原因；
2、分析延误是否是关键线路上：
a\是关键线路上，如何在后期关键线路上弥补工期损失；
b\不在关键线路上，看工期延误是否已经超过总时差，如果超过，如何在后期关键线路上弥补工期损失。如果超过自由时差，未超过总时差，如何在下一工序弥补工期损失。
3、实施计划。

问题九：施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后可以相应顺延？ ACDE.凡是不属于承包人的原因或者应该由承包人承担风险造成的工期延误均可获得工期补偿。

问题十：工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写 增加项目就是工程变更嘛，工程变更必然引起工期变化，变更的内容需要变更通知，作为合同补充文件；或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化，属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的，那么工期也应当相应顺延，并引起施工方对建设方的索赔请求。 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢，延误工期，那么建设方一般不批准延期申请！ 如果建设方要变更内容，就如你所说是增加项目内容，那么你应该请建设方出具变更通知，并协商工期进度。 格式嘛，你写的就挺好的。

Ⅱ 工程工期延误处罚规定

法律分析：工程工期延误的处罚如下：

1、承包人导致工期延误的，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；

2、发包人导致工期延误的，应当顺延工期，补偿承包人停工、误工的损失。

具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。

法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

Ⅲ 关于建设工程工期延误的罚款上限有没有什么相关的法律法规条文

关于工期延误的违约责任，法律没有具体规定。但是，可以根据以下方法加以确定：
1、合同中有约定的，按合同约定的违约金计算；
2、合同没有约定的，按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金；
3、如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失，可要求法院适量降低约定的违约金。

Ⅳ 因发包人原因导致工期延误的其他情形

法律分析：增加项目就是工程变更嘛，工程变更必然引起工期变化，变更的内容需要变更通知，作为合同补充文件；或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化，属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的，那么工期也应当相应顺延，并引起施工方对建设方的索赔请求。

法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》

第四十二条 劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：

(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;

(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;

(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

第四十五条 劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是，本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。

Ⅳ 装修工期延误赔偿标准

因为装修公司的原因导致交工延期的。装修公司属于违约。赔偿的项目没有明文的法条可以直接使用。结合司法实践看，业主可以在计算索赔数额时候，可以考虑几个方面：(一)合同约定。装修属于合同关系，索赔的首要依据是合同内容。如果对于延期装修约定了违约金，或者滞纳金，业主完全可以此计算索赔数额。(二)实际损失。当出现违约时候，索赔的第一目的就是为了赔偿实际损失。所以，依据法律规定，当约定的违约金过分高于实际损失或者低于实际损失的时候，违约人和守约人可以提出降低或者调高违约金。在装修延期交房的实际损失中，主要的项目是租金损失。在计算租金损失的时候，需要考虑房屋面积大小、装修情况及房屋的坐落，并参考同地段同类型房屋租金标准合理确定。当然还有其他的实际损失，需要根据实际情况去搜集整理相应的损失凭证做出计算。(三)维权成本。业主因为违约延期交房行为起诉的，需要向法院支付立案费、保全费等，委托律师的会支付律师费。向法院缴纳的费用由败诉方承担。如果合同中明文约定了违约方承担律师费的，装修公司还要承担业主支付的律师费。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

Ⅵ 因承包人原因延迟竣工，则迟延竣工损失的赔偿标准是什么

建筑施工合同都有约定，按约定支付违约金，若没有约定赔偿实际损失。按照合同规定，按天数计算违约金。一般合同里都有违约金赔偿上限，执行合同规定即可。如果合同跟法律（合同法）相_触，以法律为准。
法律分析
承包人原因未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3％。违约行为，是指当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的行为。根据不同的标准，可将违约行为作不同分类: 如单方违约与双方违约、根本违约与非根本违约、预期违约与实际违约。也指合同当事人违反合同约定义务的行为。违约行为是违约责任的基本构成要件，没有违约行为，也就没有违约责任。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

Ⅶ 工期延误可能造成哪些费用损失

法律分析：因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资人低生产效率的损失食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

这些费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托专业建筑工程律师介入协助计算索赔等。若承包人没有证据证明自身损失，或申请司法鉴定亦无法确定具体损失的，发包人可以不赔或适当赔偿少部分费用。

法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》

第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

第四十四条 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。